Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  12.01.2018
Date de publication Simap: 12.01.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA,  à l'attention de G7 - Appel d'offres - Marché 41, Rue Louis-d'Affry 2,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  026/351 02 00,  Fax:  026/351 02 90,  E-mail:  soumission.g7@tpf.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

26.01.2018

Remarques: Le MO ne répondra qu'aux questions posées dans le délai imparti à cet effet via le forum simap.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 26.02.2018, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Marché 41 - cuisine professionnelle". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

26.02.2018, Heure:  14:00, Lieu:  Givisiez, Remarques:  Ouverture non-publiques.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché 41 : cuisine professionnelle

2.3 Référence / numéro de projet

G7_41_cuisine professionnelle

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	39141000 - Mobilier et agencement de cuisine,
	39141400 - Cuisines équipées,
	39221000 - Équipement de cuisine,
	39314000 - Équipement de cuisine industrielle,
	45421151 - Installation de cuisines équipées

Code des frais de construction (CFC):

358 - Agencements de cuisine

2.6 Objet et étendue du marché

Fourniture et installation d’équipements de cuisine professionnelle.

2.7 Lieu de l'exécution

Givisiez

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 26.07.2018, Fin: 29.08.2018

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Conformément aux documents d'appel d'offres.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 26.07.2018 et fin 29.08.2018

Remarques: A titre indicatif.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux documents d'appel d'offres.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux documents d'appel d'offres.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux documents d'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 26.02.2018
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 12.01.2018  jusqu'au  26.02.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Conformément aux documents d'appel d'offres.

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.4 Exigences fondamentales

Conformément aux documents d'appel d'offres.

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.