Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR
11.05.2018 Date de publication Simap: 11.05.2018
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA,
à l'attention de
« Ne pas ouvrir – Chauffage Planchy», Rue Louis-d'Affry 2,
1700
Fribourg,
Suisse,
Téléphone:
026/351 02 00,
E-mail:
tpf@tpf.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 25.05.2018
- Remarques: Le MO ne répondra qu'aux questions posées dans le délai imparti à cet effet via le forum simap.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 22.06.2018 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:
Sous pli fermé avec mention "Ne pas ouvrir - Chauffage Planchy". Le timbre postal ne fait pas foi. Seules les offres complètes arrivées dans le délai fixé et signées seront prises en considération.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 25.06.2018, Heure:
14:00, Lieu:
Givisiez, Remarques:
Ouverture non publique
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches cantonales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Non
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- AO_installation chauffage_Planchy
2.3 Référence / numéro de projet- AO_installation chauffage_Planchy
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire, | | 39715200 - Équipement de chauffage |
2.6 Objet et étendue du marché
- La présente soumission a pour objet :
Dans le lot 1 : le remplacement de la production de chaleur, assurée actuellement par une chaudière à mazout, par le raccordement sur le chauffage à distance de Gruyère Energie SA : GESA et la rénovation des installations de chauffage existantes Dans le lot 2 : la construction d’une installation de chauffage par panneaux rayonnant pour la halle de réparation (en option) Dans le lot 3 : la construction d’une installation de chauffage par radiateurs pour la nouvelle zone de bureaux (en option)
2.7 Lieu de l'exécution- Bulle
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 01.07.2018, Fin: 30.09.2018
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Oui
-
Description des options
: Conformément aux documents d'appel d'offres
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 02.07.2018 et fin 28.09.2018
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux documents d'appel d'offres.
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux documents d'appel d'offres.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux documents d'appel d'offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
- Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 22.06.2018
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 11.05.2018
jusqu'au
22.06.2018 Langues du dossier d´appel d´offres: Français Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit
4. Autres informations4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC
- Conformément aux documents d'appel d'offres.
4.2 Conditions générales- Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux
- Aucune
4.4 Exigences fondamentales
- Conformément aux documents d'appel d'offres.
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.7 Organe de publication officiel- Feuille officielle du canton de Fribourg
4.8 Indication des voies de recours- Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
|