Appel d'offres

Date de publication Simap: 20.04.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Bofflens
Service organisateur/Entité organisatrice: DTP SA Bureau d'études,  à l'attention de Guichard Maurine, Rue des Terreaux 20,  1350  Orbe,  Suisse,  Téléphone:  024.442.92.92,  E-mail:  contact@dtpsa.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

DTP SA Bureau d'études,  à l'attention de Guichard Maurine, Rue des Terreaux 20,  1350  Orbe,  Suisse,  Téléphone:  024.442.92.92,  E-mail:  contact@dtpsa.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

10.05.2018

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 29.05.2018 Heure: 16:30

1.5 Date de l’ouverture des offres:

30.05.2018, Heure:  16:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

RC 284-285 réfection de chaussées et aménagements routiers

2.3 Référence / numéro de projet

13'958

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Réfection de chaussées: 4'500 m2
un giratoire diamètre 20 m
Trottoirs: 320 m
Pose d'enrobée: 1'380 tonnes
Collecteurs EC: 215 m

2.7 Lieu de l'exécution

Bofflens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

6 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

6 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP) et des conventions collectives du Canton de Vaud

3.2 Cautions/garanties

Conformément au cahier des charges

3.3 Conditions de paiement

Conformément au cahier des charges

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 25.05.2018
Prix: aucun
Conditions de paiement: Le téléchargement du dossier d'appel d'offres se fait gratuitement sur le site SIMAP

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
DTP SA Bureau d'études,  à l'attention de Guichard Maurine, Rue des Terreaux 20,  1350  Orbe,  Suisse,  Téléphone:  024.442.92.92,  E-mail:  contact@dtpsa.ch
Dossier disponible à partir du: 24.04.2018  jusqu'au  25.05.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.