Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  NE  27.04.2018
Date de publication Simap: 27.04.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Neuchâtel par le Service des bâtiments et du logement
Service organisateur/Entité organisatrice: RBA SA Ingénieurs-conseils,  à l'attention de Etienne Grossenbacher, Bois-du-Pâquier 3,  2053  Cernier,  Suisse,  Téléphone:  032 853 55 53,  Fax:  032 853 38 37,  E-mail:  rbace@groupe-rba.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Ville de Neuchâtel
Service des bâtiments et du logement,  à l'attention de Patrick Aiassa, Faubourg du Lac 3,  2000  Neuchâtel,  Suisse,  Téléphone:  0327177626,  Fax:  0327177635,  E-mail:  patrick.aiassa@ne.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

04.05.2018

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 16.05.2018 Heure: 11:30

1.5 Date de l’ouverture des offres:

18.05.2018, Heure:  10:00, Lieu:  Neuchâtel

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Assainissement de l'enveloppe et transformation de l’immeuble, sis passage Max-Meuron 6 à Neuchâtel. Modification de l'affectation du bâtiment en collège cycle 2 et 3

2.3 Référence / numéro de projet

01 501 006 50_Max-Meuron 6_passage

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45111100 - Travaux de démolition,
	45112500 - Travaux de terrassement,
	45112600 - Déblai-remblai,
	45214220 - Travaux de construction d'écoles secondaires

Code des frais de construction (CFC):	112 - Déconstruction,
	2011 - Terrassements,
	2110 - Installations de chantier,
	2115 - Béton et béton armé,
	2116 - Maçonnerie,
	463 - Superstructures

Catalogue des articles normalisés (CAN):	117 - Démolitions et démontages,
	211 - Fouilles et terrassements,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place,
	314 - Maçonnerie

2.6 Objet et étendue du marché

Le projet porte sur la rénovation du bâtiment, selon le programme présenté à l'annexe A.5 du document du cahier des charges.

2.7 Lieu de l'exécution

Passage Maximilien-De-Meuron 6 / 2000 Neuchâtel

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 09.07.2018 et fin 31.05.2019

Remarques: -Mise hors d'eau du bâtiment novembre 2018
-remblayage autour du bâtiment septembre 2018

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 31.12.2019

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 27.04.2018  jusqu'au  10.05.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.8 Indication des voies de recours

La décision d’adjudication est sujette à recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, dans un délai de 10 jours dès sa notification par écrit.