Appel d'offres

Date de publication Simap: 21.04.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: CHUV
Service organisateur/Entité organisatrice: CHUV
Service des construction CIT-S,  à l'attention de M. Nuno Vilar, Av du Bugnon, 21,  1011  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  Claude-Alain.Duriaux@chuv.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

11.05.2018

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 30.05.2018

1.5 Date de l’ouverture des offres:

31.05.2018, Heure:  08:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

18020 BH12/14/17 Transformation des chambres

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

2.6 Objet et étendue du marché

Ce projet consiste en la transformation des chambres
de patients à 5 lits en chambres à 2 lits aux étages 12,14 et 17, comme la réalisation de chambres d’isolements à l’étage 17 dans le Bâtiment hospitalier du CHUV.
Cette soumission comprend les installations sanitaires

2.7 Lieu de l'exécution

CHUV
Cité hospitalière
BH

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 15.06.2018, Fin: 30.06.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 15.06.2018 et fin 30.06.2019

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.