Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  08.06.2018
Date de publication Simap: 08.06.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E SA, Service Achats
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E SA, Service Achats,  à l'attention de Linda Jordan, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  E-mail:  achats@groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

06.07.2018

Remarques: ou lors de la visite des lieux fixée au mardi 10 juillet 2018, à 15h00 (présence obligatoire)

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 18.07.2018 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention :
Poste transformation de Planchy (Bulle), Travaux GC + BA, Nom du Soumissionnaire.
Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

19.07.2018, Heure:  14:00, Lieu:  1763 Granges-Paccot, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Poste transformation Planchy (Bulle) Renouvellement 60/18kV

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45213251 - Travaux de construction d'unités industrielles

Code des frais de construction (CFC):

211 - Travaux de l'entreprise de maçonnerie

2.6 Objet et étendue du marché

Les travaux faisant l’objet du présent appel d’offres sont liés aux travaux suivants :
• démolition poste actuel
• fouilles et terrassement
• travaux de maçonnerie et béton armé
• pose de drainages, canalisations et tubes de protection de câbles
• bétonnage chambre de jonction pour câbles
• bétonnage bassin de rétention
• aménagement des places et accès

2.7 Lieu de l'exécution

Bulle - Planchy

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 03.09.2018, Fin: 18.12.2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 03.09.2018 et fin 18.12.2020

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 08.06.2018  jusqu'au  06.07.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales disponibles dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
L’adjudication est subordonnée à l’octroi de toutes les autorisations nécessaires au projet.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, 1700 Fribourg