Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  22.06.2018, VD  22.06.2018
Date de publication Simap: 22.06.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E SA
Direction Services Energie,  à l'attention de Elisabeth Bruellhardt, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  Téléphone:  +41 26 352 53 17,  Fax:  +41 26 352 51 99,  E-mail:  elisabeth.bruellhardt@groupe-e.ch,  URL www.groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Groupe E,  à l'attention de David Mulhauser, Rte de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  Téléphone:  +41263525223,  E-mail:  david.mulhauser@groupe-e.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

27.07.2018

Remarques: Questions et réponses uniquement sur le forum, accessible à tous les soumissionnaires.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 17.08.2018 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

20.08.2018, Heure:  10:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Pose d'une batterie de tubes PE sur une longueur de 1800m

2.3 Référence / numéro de projet

Contournement de Payerne

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45231400 - Travaux de construction de lignes électriques

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	113 - Installations de chantier,
	223 - Chaussées et revêtements

2.6 Objet et étendue du marché

Fouille sur 1800m
Fourniture et pose de 12PE 150, 3 PE 100
Construction de plusieurs chambres de tirage
Construction d'une chambre de bridage
Calibrage et mise en place de ficelles
Remise en état du terrain

2.7 Lieu de l'exécution

Commune de Payerne - Vaud

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

6 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 65 
Qualité et expérience  Pondération 18 
Délais de réalisation et qualité du dossier  Pondération 17 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 17.09.2018 et fin 01.02.2019

Remarques: Soumis aux conditions météorologiques
Suivi des travaux par une hydrogéologue et pédologue

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants:
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 26.07.2018
Prix :   CHF 200.00
Conditions de paiement: Versement sur le compte CCP 17-223-5 Mention : Estavayer - Villarepos GC

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 31.12.2019

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 06.07.2018  jusqu'au  26.07.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Mot de passe contre preuve de paiement.
Mail : elisabeth.bruellhardt@groupe-e.ch

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

sans indications

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.4 Exigences fondamentales

sans indications

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg et Vaud

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg