Appel d'offres- Date de publication Simap: 26.06.2018
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation Bellet / Reconstruction du Foyer du Servan
Service organisateur/Entité organisatrice: Timothée Giorgis Architectes Sàrl,
à l'attention de
Juan Rodriguez, Rue des Glacis-de-Rive 23,
1207
Genève,
Suisse,
E-mail:
rodriguez@timotheegiorgis.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 13.07.2018
- Remarques: Uniquement les questions postées sur www.simap.ch, et en rapport avec le marché mis en concurrence, seront répondues.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 06.08.2018 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
La date de réception fait foi. Les dossiers reçus au-delà de cette échéance, ou à toute autre adresse, seront exclus de la procédure.
A remettre: Enveloppe 1: L'offre avec la mention "Reconstruction du Foyer du Servan - n° du lot de travaux - OFFRE" Enveloppe 2: Les attestations demandées dans une enveloppe séparée portant la mention "Reconstruction du Foyer du Servan - n° du lot de travaux - ATTESTATIONS"
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 13.08.2018, Lieu:
A déterminer, Remarques:
Il n'y aura pas d'ouverture publique des offres. Celles-ci seront ouvertes en présence du Maître de l'ouvrage. L'ouverture aura lieu au maximum une semaine après l'expiration du délai fixé pour la remise des offres.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches cantonales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Reconstruction du Foyer du Servan Lot 9 - Serrurerie
2.3 Référence / numéro de projet- 1304-SER
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45000000 - Travaux de construction |
Code des frais de construction (CFC): | 272 - Ouvrages métalliques |
Catalogue des articles normalisés (CAN): | 183 - Clôtures et portails,
| | 334 - Escaliers,
| | 611 - Serrurerie standardisée,
| | 612 - Ouvrages métalliques courants,
| | 622 - Portes |
2.6 Objet et étendue du marché
- Lot 9 _ SERRURERIE
2.7 Lieu de l'exécution- Avenue des Acacias 14 (FOYER) et Chemin Eugène-Grasset 12 (CASTEL), 1006 Lausanne
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 10 Jours après la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
- Remarques: Selon l'article I.B)2. Propositions particulières et variantes du soumissionnaire des Conditions Générales et Informations.
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
- Remarques: Des offres complètes seront impérativement fournies par lots et chapitres distincts.
2.13 Délai d'exécution- Début 03.09.2018 et fin 30.04.2019
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions incluses dans les documents du lot en annexe.
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux conditions incluses dans les documents du lot en annexe.
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux conditions incluses dans les documents du lot en annexe.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux conditions incluses dans les documents du lot en annexe.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions incluses dans les documents du lot en annexe.
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions incluses dans les documents du lot en annexe.
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis- Conformément aux justificatifs suivants:
Conformément aux justificatifs requis dans les documents.
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 26.06.2018
jusqu'au
06.08.2018 Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|