Appel d'offres

Date de publication Simap: 17.08.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Founex
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Founex,  à l'attention de Hermanjat, Route de Chataigneriaz 2,  1297  Founex,  Suisse,  E-mail:  batiments@founex.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

FRAGNIERE PARTENAIRES,  à l'attention de Mme. Voeffray Valentine, Route de Chavannes 9,  1007  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  022 354 60 00,  E-mail:  info@f-partenaires.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

24.08.2018

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 28.09.2018 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Indiquer la référence du marché sur l’enveloppe avec la mention ne pas ouvrir

1.5 Date de l’ouverture des offres:

03.10.2018, Heure:  18:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Founex rénovation salle de spectacles Installations électriques

2.3 Référence / numéro de projet

P02911

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45310000 - Travaux d'équipement électrique

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

Rénovation des installations électriques et remplacement de la lustrerie

2.7 Lieu de l'exécution

1297 FOUNEX

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 06.05.2019, Fin: 20.09.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 06.05.2019 et fin 20.09.2019

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.