Appel d'offres

Date de publication Simap: 24.08.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Founex
Service organisateur/Entité organisatrice: Fragnière Partenaires Sàrl,  à l'attention de Valentine Voeffray, Route de Chavannes 9,  1007  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  valentine.voeffray@f-partenaires.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 03.10.2018 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

03.10.2018, Heure:  14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Salle communale de Founex - 243 Chauffage

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45232141 - Installations de chauffage,
	44115220 - Matériel de chauffage

2.6 Objet et étendue du marché

Le projet prévoit :
- une remise à neuf du collecteur distributeur,
- un désembouage, détartrage du réseaux
- un nouveau radiateur
- la création des nouvelles panoplies hydrauliques des monoblocs de ventilation et de la distribution depuis la chaufferie du secteur ventilation

2.7 Lieu de l'exécution

Salle communale de Founex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 03.10.2018, Fin: 20.10.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 06.05.2019 et fin 20.09.2019

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants:
aucune indication

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.