Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  05.10.2018
Date de publication Simap: 05.10.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association du Cycle d'Orientation des Communes du district de la Broye
Service organisateur/Entité organisatrice: Atelier Berchier Sàrl,  à l'attention de Noam Berchier, Route de la Fonderie 6,  1700  Fribourg,  Suisse,  E-mail:  cugy-co@atelierberchier.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Association du Cycle d'Orientation des Communes du district de la Broye,  à l'attention de Christophe Wyssbrod, Route de la Chapelle 33,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  E-mail:  administration@co-estavayer.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

19.10.2018

Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette même plate-forme jusqu'au 26.10.2018. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 15.11.2018 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres pourront être déposées dès le 29.10.2018 jusqu'au 15.11.2018 à 12h00, dans les horaires suivants : 8h00-12h00 / 14h00-16h00. Seules les offres qui parviennent complètes et dans le délai requis seront prises en considération. Le cachet postal ne fait pas foi, il appartient aux soumissionnaires de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance de dépôt de son offre auprès de l'adjudicateur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

16.11.2018, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Construction d'un nouveau CO à Cugy

2.3 Référence / numéro de projet

CFC 242/243_Installations de chauffage

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45330000 - Travaux de plomberie,
	45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Code des frais de construction (CFC):	24 - Installations CVC, automatismes du bâtiment,
	242 - Installations de chauffage,
	243 - Distribution de chaleur (Obsolète)

2.6 Objet et étendue du marché

Construction du nouveau Cycle d'orientation de la Broye
Installations de chauffage

2.7 Lieu de l'exécution

Cugy, Chemin de Vesin

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

24 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

Remarques: Selon indications pièce n° 2 et 4

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

24 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Conformément aux critères cités dans les documents

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.4 Exigences fondamentales

Conformément aux critères cités dans les documents

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg, ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac