Appel d'offres

Date de publication Simap: 26.09.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Cité Radieuse
Service organisateur/Entité organisatrice: Cité Radieuse,  à l'attention de Joseph Jacquerioz, Route de St-Saphorin 23, Case postale 64,  1112  Echichens,  Suisse,  Téléphone:  021 804 76 00,  E-mail:  direction@citeradieuse.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Joud Vergély Beaudoin architectes,  à l'attention de Hugues Thiebaut, rue Haldimand 14,  1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  021 311 97 78,  E-mail:  h.thiebaut@jvba.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

15.10.2018

Remarques: Les question éventuelles doivent parvenir par courrier au plus tard à 17h00.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 05.11.2018 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le soumissionnaire doit déposer son offre sous forme papier en 1 exemplaire.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

06.11.2018, Heure:  13:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Fondation Cité Radieuse Maisons M15/M16 et adaptation des infrastructures

2.3 Référence / numéro de projet

MCR Installations chauffage et ventilation

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):	24 - Installations CVC, automatismes du bâtiment,
	249 - Divers

2.6 Objet et étendue du marché

Construction d'un bâtiment de 4 niveaux comprenant:
Un sous-sol avec des locaux techniques, de service et de stockage pour l'ensemble de
l’institution.
- Un rez-de-chaussée avec un espace polyvalent servant de salle de restaurant, une cuisine
professionnelle, ainsi que des locaux de services et un parking couvert.
- Un 1er étage accueillant la "Maison 15", une unité d'hébergement de 6 chambres et 1 studio.
- Un 2ème étage accueillant la "Maison 16", une unité d'hébergement de 6 chambres et 1 studio.

2.7 Lieu de l'exécution

Route de St-Saphorin 23
1112 Echichens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

18 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

18 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Planning intentionnel:
Début du chantier: juillet 2019 (prévision)
Durée du chantier 18 mois

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.