Appel d'offres- Date de publication Simap: 05.10.2018
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville d'Yverdon-les-Bains
Service organisateur/Entité organisatrice: Fragnière Partenaires, Route de Chavannes 9,
1007
Lausanne,
Suisse,
E-mail:
cindy.raeth@f-partenaires.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante- Ville d'Yverdon-les-bains,
à l'attention de
Service des bâtiments, Avenue des sports 14,
1401
Yverdon-Les-Bains,
Suisse,
E-mail:
jacques.bovet@yverdon-les-bains.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 12.10.2018
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 05.11.2018 Heure: 11:00
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 05.11.2018, Heure:
14:00, Lieu:
Yverdon-Les-Bains
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Non
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Planification et exécution
2.2 Titre du projet du marché- Projet de rénovation et agrandissement du Stade d’Yverdon-Les-Bains
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics| CPV: | 45000000 - Travaux de construction, | | 45210000 - Travaux de construction de bâtiments, | | 45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants, | | 45212200 - Travaux de construction d'installations sportives, | | 45212221 - Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports |
| Code des frais de construction (CFC): | 1 - Travaux préparatoires,
| | 2 - Bâtiment,
| | 3 - Equipements d'exploitation,
| | 4 - Aménagements extérieurs,
| | 5 - Frais secondaires,
| | 9 - Ameublement et décoration |
2.6 Objet et étendue du marché
- L'appel d'offres est une mise en concurrence pour la réalisation de la rénovation et de l’agrandissement du Stade Municipal d'Yverdon-les-Bains.
2.7 Lieu de l'exécution- Yverdon-Les-Bains
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 18 mois depuis la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Oui
-
Description des options
: Il est prévu des options. Le soumissionnaire a donc l’obligation de fournir une offre de base selon le descriptif de construction annexé et de chiffrer les options prévues dans l’annexe R1.
Cependant, le jugement du critère du prix ne prendra en compte que le coût rendu pour le projet général, sans les options.
2.10 Critères d'adjudication- Prix
Pondération 40%
Organisation du candidat
Pondération 15%
Qualité technique de l'offre
Pondération 30%
Références
Pondération 15%
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 01.06.2019 et fin 31.10.2020
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux critères cités dans les documents
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux critères cités dans les documents
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux critères cités dans les documents
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux critères cités dans les documents
3.6 Sous-traitance- Conformément aux critères cités dans les documents
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
Conditions de paiement: Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 05.10.2018
jusqu'au
14.11.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|
