Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR
19.10.2018 Date de publication Simap: 19.10.2018
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'Edilité Service d'urbanisme et d'architecture,
à l'attention de
Christophe Borne, Rte Joseph-Piller 7,
1700
Fribourg,
Suisse,
Téléphone:
+4126 351 75 04,
Fax:
+4126 351 75 19,
E-mail:
christope.borne@ville-fr.ch,
URL
https://www.ville-fribourg.ch/urbanisme-architecture
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 26.10.2018
- Remarques: Les questions doivent être posées directement sur le site SIMAP.CH. Elles devront être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 30.11.2018 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Support papier, en 1 exemplaire, sous pli fermé avec mention "Transformation et rénovation du bâtiment Jolimont 1905 - nom du marché - NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 03.12.2018, Lieu:
Edilité, Ville de Fribourg, Remarques:
L'adjudicateur ne procédera pas à une ouverture publique des offres
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- CO de Jolimont, Fribourg
Transformation et rénovation du bâtiment de 1905
Démolition et reconstruction du bâtiment de liaison
2.3 Référence / numéro de projet- CFC 227/271/285 Peinture et plâtrerie
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45442100 - Travaux de peinture, | | 45410000 - Travaux de plâtrerie |
Code des frais de construction (CFC): | 227 - Traitement des surfaces extérieures,
| | 271 - Plâtrerie,
| | 285 - Traitement des surfaces intérieures |
2.6 Objet et étendue du marché
- Cycle d'orientation de Jolimont à Fribourg. Transformation et rénovation du bâtiment de 1905 et démolition et reconstruction du bâtiment de liaison.
2.7 Lieu de l'exécution- CO de Jolimont
Rue des Écoles 11 1700 Fribourg
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 01.04.2019, Fin: 31.08.2020
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Oui
- Remarques: Uniquement en complément de l'offre de base
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Remarques: Selon planning d'intention
Début général des travaux: avril 2019 Phase 1: avril 2019 à décembre 2019 Phase 2: septembre 2019 à août 2020
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit
4. Autres informations4.2 Conditions générales- Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux
- Aucune
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.7 Organe de publication officiel- Feuille officielle du canton de Fribourg
4.8 Indication des voies de recours- Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
|