Appel d'offres

Date de publication Simap: 24.10.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Lausanne Direction Sécurité et Économie - Service de l'eau
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Lausanne
Direction Sécurité et Économie
Service de l'eau - Division Études et Constructions,  à l'attention de Daniel Rohrbach, Rue de Genève 36, Case postale 7416,  1002  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 315 85 30,  Fax:  +41 21 315 85 05,  E-mail:  daniel.rohrbach@lausanne.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Ville de Lausanne
Direction Sécurité et Économie
Réception du Service de l'eau,  à l'attention de Daniel Rohrbach, Rue de Genève 36, Case postale 7416,  1002  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 315 85 30,  Fax:  +41 21 315 85 05,  E-mail:  daniel.rohrbach@lausanne.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

13.11.2018

Remarques: Par écrit uniquement

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 10.12.2018 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le soumissionnaire est seul responsable de l'acheminement de son offre dans les délais au lieu indiqué.
Heure d'ouverture de la réception : Lundi-vendredi 07h00-11h30 et 13h00-16h30.
Toute offre n'arrivant pas dans les délais sera exclue.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

10.12.2018, Heure:  14:00, Lieu:  Salle de conférence 2 ème étage, Service de l'eau

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Réservoir des Dailles, Epalinges, Construction d'une nouvelle cuve, travaux de terrassements

2.3 Référence / numéro de projet

Se: 2015_08 AB: 5382

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

Code des frais de construction (CFC):	11 - Déblaiement, préparation du terrain,
	12 - Protections, aménagements provisoires,
	13 - Installations de chantier en commun,
	20 - Excavation,
	40 - Mise en forme du terrain

2.6 Objet et étendue du marché

Réservoir des Dailles, commune d’Epalinges
Construction d’une nouvelle cuve de 2'500 m3
Soumission pour les travaux de désamiantage, terrassements et démolitions

2.7 Lieu de l'exécution

Parcelles N° 272 et 366, commune d'Epalinges

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 11.03.2019, Fin: 30.06.2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

7 Mois Respectivement 40 Jours depuis la signature du contrat

Remarques: réalisation en plusieurs phases

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 24.10.2018  jusqu'au  10.12.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.8 Indication des voies de recours

Le présent avis peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les dix jours dès sa parution sur Simap.ch.