Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  09.11.2018
Date de publication Simap: 09.11.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E SA
Direction Energie Electrique,  à l'attention de Jean-Claude Kolly, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  Téléphone:  +41 26 352 65 71,  Fax:  +41 26 352 51 99,  E-mail:  jean-claude.kolly@groupe-e.ch,  URL www.groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Lombardi SA Ingénieur Conseils,  à l'attention de Isabelle Fern (Feller), Route des Grives 4,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  Téléphone:  026 460 72 06,  E-mail:  isabelle.feller@lombardi.group

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

07.12.2018

Remarques: Délais de réponse 14.12.2018

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.01.2019 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

25.01.2019, Heure:  14:00, Lieu:  Granges-Paccot, route des Grives 4, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Barrage de Lessoc - confortement de l'appui gauche

2.3 Référence / numéro de projet

43524

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45262340 - Travaux d'injection de ciment,
	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	131 - Réparation et protection des ouvrages en béton,
	132 - Carottages et sciages dans le béton et la maçonnerie,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	164 - Tirants d'ancrage et parois clouées,
	173 - Amélioration des sols de fondation,
	223 - Chaussées et revêtements

2.6 Objet et étendue du marché

Réalisation de travaux spéciaux liés au confortement du barrage de Lessoc comprenant :
- confortement du massif par la mise en place d'ancrages passifs;
- extension du voile d'injection;
- augmentation du drainage du massif;
- réfection de la gunite de l'éperon rocheux;
- remise en état de la culée de l'ancien pont;
- renforcement du dispositif d'auscultation.

2.7 Lieu de l'exécution

Barrage de Lessoc, Fribourg, Suisse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

4 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 50 % 
Equipe de projet  Pondération 25 % 
Installation de chantier  Pondération 15 % 
Planning prévisionnel  Pondération 10 % 
Commentaires:  Voir détail dans DAO §2.13

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

4 Mois Respectivement 120 Jours depuis la signature du contrat

Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 30.11.2018
Prix :   CHF 200.00
Conditions de paiement: Versement sur le CCP 17-223-5, avec la mention : "Lessoc - confortement" IBAN : CH87 0900 000 1700 0223 5

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 09.11.2018  jusqu'au  30.11.2018
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg