Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  16.11.2018
Date de publication Simap: 16.11.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E, Service Achats
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E, Service Achats,  à l'attention de Linda Jordan, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  E-mail:  achats@groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

14.12.2018

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 11.01.2019 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention
Poste transformation de Monteynan,
Travaux GC + BA
Marché public – NE PAS OUVRIR - Le timbre postal ne fait pas foi

1.5 Date de l’ouverture des offres:

11.01.2019, Heure:  14:00, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Monteynan poste 220/60kV Emplacements transformateurs T23 Travaux de génie civil et béton armé

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45223500 - Structures en béton armé,
	45234181 - Travaux de construction de postes de sectionnement

2.6 Objet et étendue du marché

Les travaux sont liés au remplacement d’un transformateur tripolaire 220/60kV par trois nouveaux transformateurs unipolaires plus un de réserve.

2.7 Lieu de l'exécution

Monteynan Commune d'Arconciel

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 18.03.2019, Fin: 23.08.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 18.03.2019 et fin 23.08.2019

Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.