Appel d'offres

Date de publication Simap: 23.11.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Aigle
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune d'Aigle,  à l'attention de M. Déglise, Place du Marché 1,  1868  Aigle,  Suisse,  E-mail:  bruno.deglise@aigle.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune d'Aigle,  à l'attention de M. Déglise, Place du Marché 1,  1868  Aigle,  Suisse,  E-mail:  bruno.deglise@aigle.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

40 Jours après la publication

1.5 Date de l’ouverture des offres:

09.01.2019

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Rénovation et transformation du Collège des Dents-du-Midi et de la salle de gym des Planchettes

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

244 - Installations de ventilation et de conditionnement d'air

2.6 Objet et étendue du marché

Démontages, mises en conformités et nouvelles installations

2.7 Lieu de l'exécution

Aigle

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 04.02.2019, Fin: 18.12.2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 03.06.2019 et fin 21.08.2020

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 31.12.2020

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.