Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  14.12.2018
Date de publication Simap: 14.12.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E Celsius
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E Celsius,  à l'attention de Vez Régis, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  E-mail:  regis.vez@celsius.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

SINEF SA,  à l'attention de Jacques Agrimi, Route des Fluides 1,  1762  Givisiez,  Suisse,  E-mail:  jacques.agrimi@sinef.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

09.01.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 01.02.2019 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Rue de Morat 14-63". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

01.02.2019, Heure:  14:00, Lieu:  Givisiez, Remarques:  Ouverture des offres non publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Rue de Morat 14-63 Extension réseau CAD et assainissement au bruit

2.3 Référence / numéro de projet

18.209

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché

Assainissement au bruit de la Rue de Morat à Fribourg.
Démolition de la superstructure de chaussée et mise en place de 3 couches d'enrobés bitumineux, dont la couche supérieure est un revêtement phono absorbant.

Extension du réseau CAD.
Réalisation d'une fouille et mise en place de tube CAD ø250/450mm.

2.7 Lieu de l'exécution

Fribourg, Rue de Morat 14-63

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.02.2019, Fin: 31.07.2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 60 
Management de la qualité  Pondération 25 
Autres critères  Pondération 10 
Prestations spécifiques au marché  Pondération 5 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.04.2019 et fin 20.12.2019

Remarques: Début: 01.04.2019
Fin: 20.12.2019

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 21.12.2018
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.4 Exigences fondamentales

Conformément aux conditions citées dans le dossier

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

L'appel d'offre ainsi que les décisions du Maître de l'ouvrage à l'article 15 al. 1 bis AIMP sont susceptibles de recours dans les 10 jours auprès de la Préfecture de la Sarine du canton de Fribourg, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.