Appel d'offres

Date de publication Simap: 14.12.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipalité de la Commune de St-Légier-La Chiésaz
Service organisateur/Entité organisatrice: MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl,  à l'attention de Nicolas Ghiringhelli, Rue des Moulins 48,  1800  Vevey,  Suisse,  Téléphone:  021 921 58 74,  E-mail:  info@mcr-ing.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

21.01.2019

Remarques: L'ensemble des questions et réponses seront retournées aux soumissionnaires inscrits jusqu'au 24.01.2019 par courrier ou courriel.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 29.01.2019 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les dossiers de soumission seront déposés avec la mention "Soumission Baillaz/Flumez" sous enveloppe fermée ou envoyés sous pli recommandé à la même adresse où elles doivent être reçues dans les mêmes délais.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.01.2019, Lieu:  Vevey, Remarques:  L'ouverture se fera à huis clos en présence d'un représentant de chaque Commune.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché

Assainissement routier et mesures anticipées ECF, Chemins de la Baillaz et du Flumez - Blonay et St-Légier La Chiésaz. 1070m2 de projet routier et 450m linéaire de canalisations.

2.3 Référence / numéro de projet

18.14.58

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction,
	45233123 - Travaux de construction de routes secondaires,
	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales,
	45262620 - Murs de soutènement

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	181 - Aménagements extérieurs,
	211 - Fouilles et terrassements,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place

2.6 Objet et étendue du marché

Assainissement routier et mesures anticipées ECF - Travaux de génie civil - Canalisations

2.7 Lieu de la fourniture du service

Blonay et St-Légier-La Chiésaz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Oui

Description des options : La durée de validité est fixée à 12 mois dès la rentrée des soumissions. Les prix sont bloqués jusqu'à la fin du chantier et selon le planning prévisionnel établi. Aucune hausse ne sera accordée.

2.10 Critères d'adjudication

Prix de l'offre  Pondération 40% 
Structure, organisation et effectif de l'entreprise  Pondération 5% 
Mesures en faveur de l'écologie et du DD  Pondération 5% 
Mesures en faveur de la formation  Pondération 5% 
Méthode et capacité d'exécuter les travaux  Pondération 35% 
Références  Pondération 10% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Les variantes d'exécution sont autorisées. Pour qu'elle soit retenue, le cahier des charges doit être complété dans son intégralité. La variante proposée doit être documentée avec descriptif technique et validation des méthodes.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 15.04.2019 et fin 30.10.2019

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Les consortium sont admis. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 23.01.2019
Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 14.12.2018  jusqu'au  23.01.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le soumissionnaire n'a droit à aucune rémunération pour l'établissement de son offre.

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.3 Visite des lieux

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.4 Exigences fondamentales

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.6 Autres indications

Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.