Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR
14.12.2018 Date de publication Simap: 14.12.2018
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Romont
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Romont,
à l'attention de
M. Pierre Décrind, Rue du Château 93,
1680
Romont,
Suisse,
Téléphone:
+41266529093,
Fax:
+4126,
E-mail:
decrindp@romont.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 07.01.2019
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 28.01.2019 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Sous pli fermé, en 2 exemplaires, avec mention "Nom du projet".
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 29.01.2019, Heure:
09:00, Lieu:
Romont, Remarques:
Ouverture non publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Planification et exécution
2.2 Titre du projet du marché- Romont - Centre sportif de Bossens _ construction d'un bâtiment de vestiaires et buvette.
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil |
Code des frais de construction (CFC): | 1 - Travaux préparatoires,
| | 2 - Bâtiment,
| | 9 - Ameublement et décoration |
2.6 Objet et étendue du marché
- Commune de Romont - Centre sportif de Bossens: Etude et réalisation, en entreprise générale, de 2 corps de bâtiment reliés par une toiture abritant une buvette, des vestiaires, des locaux sanitaires, des locaux engins et une terrasse couverte.
2.7 Lieu de l'exécution- Commune de Romont au lieu dit Bossens / Vignettaz 1
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 14.12.2018, Fin: 28.01.2019
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 03.06.2019 et fin 27.11.2020
- Remarques: Début:
Fin:
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit
4. Autres informations4.2 Conditions générales- Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux
- Aucune
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.7 Organe de publication officiel- Feuille officielle du canton de Fribourg
4.8 Indication des voies de recours- Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis ou de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac ou de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg
|