Appel d'offres

Date de publication Simap: 13.12.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Bex
Service organisateur/Entité organisatrice: B+C Ingénieurs SA, Avenue du Casino 45,  1820  Montreux,  Suisse,  E-mail:  mail@bcing.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Bex
Service technique,  à l'attention de Christian Bridevaux, Rue Centrale 1,  1880  Bex,  Suisse,  E-mail:  technique@bex.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

11.01.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.01.2019 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent parvenir à la date et heure ci-dessus dernier délai, avec la
mention "soumission Génie civil - Plans-sur-Bex - Ne pas ouvrir".
La date du timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

28.01.2019, Heure:  13:30, Lieu:  Service technique, Commune de Bex, Remarques:  Ouverture non publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Assainissement des Plans-sur-Bex

2.3 Référence / numéro de projet

4414

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45112000 - Travaux de fouille et de terrassement

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Remplacement des canalisations unitaires de nouvelles conduites, travaux d'aide à la pose de conduite d'eau potable, travaux de terrassement en tranchée, réfection complète des routes (coffre et enrobé).

2.7 Lieu de l'exécution

Les Plans-sur-Bex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

36 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

36 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Les travaux peuvent être réalisés du moins de mai au moins de novembre. La durée prévue des travaux est donc répartie sur plusieurs années.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.