Appel d'offres- Date de publication Simap: 14.12.2018
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipalité de la Commune de Puidoux
Service organisateur/Entité organisatrice: MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl,
à l'attention de
Nicolas Ghiringhelli, Rue des Moulins 48,
1800
Vevey,
Suisse,
Téléphone:
021 921 58 74,
E-mail:
info@mcr-ing.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 21.01.2019
- Remarques: L'ensemble des questions et réponses seront retournées aux soumissionnaires inscrits jusqu'au 25.01.2019 par courrier ou courriel.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 06.02.2019 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Les dossiers de soumission seront déposés avec la mention "Soumission Giratoire + RC 758 - Puidoux" sous enveloppe fermée ou envoyés sous pli recommandé à la même adresse où elles doivent être reçues dans les mêmes délais.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 07.02.2019, Lieu:
Vevey, Remarques:
L'ouverture se fera à huis clos en présence d'un municipal concerné et d'un représentant du bureau d'ingénieurs.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de services
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Non
2. Objet du marché2.2 Titre du projet du marché- Commune de Puidoux - Carrefour routes de Sous-la-Ville, du Vergnolet et de la Gare - Réfection RC 758, Tronçon Publoz - Route de la Gare - Création d'un giratoire. Environ 5400 m2 de projet routier.
2.3 Référence / numéro de projet- 14.34.00 / 18.42.00
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45000000 - Travaux de construction, | | 45233123 - Travaux de construction de routes secondaires, | | 45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, | | 45262620 - Murs de soutènement |
Catalogue des articles normalisés (CAN): | 111 - Travaux en régie,
| | 113 - Installations de chantier,
| | 211 - Fouilles et terrassements,
| | 221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
| | 222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
| | 223 - Chaussées et revêtements,
| | 237 - Canalisations et évacuation des eaux,
| | 241 - Constructions en béton coulé sur place |
2.6 Objet et étendue du marché
- Travaux de génie civil - chaussée - structures et canalisations
2.7 Lieu de la fourniture du service- Puidoux
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 12 mois depuis la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Oui
-
Description des options
: La durée de validité de l'offre est fixée à 12 mois dès la rentrée des soumissions. Les prix sont bloqués jusqu'à la fin du chantier et selon le planning prévisionnel établi. Aucune hausse ne sera accordée.
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Oui
- Remarques: Les variantes sont autorisées. Pour qu'elle soit retenue, le cahier des charges doit être complété dans son intégralité. La variante proposée doit être documentée avec descriptif technique et validation des méthodes.
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 19.08.2019 et fin 30.06.2021
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Les consortium sont admis. Tous les membres doivent respecter les conditions.
3.6 Sous-traitance- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
3.7 Critères d'aptitude- conformément aux critères suivants:
Conformément aux critères cités dans les documents.
3.8 Justificatifs requis- Conformément aux justificatifs suivants:
Conformément aux justificatifs requis dans les documents.
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
- Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 21.01.2019
Prix
:
CHF 0.00
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 14.12.2018
jusqu'au
29.01.2019 Langues du dossier d´appel d´offres: Français Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le soumissionnaire n'a droit à aucune rémunération pour l'établissement de son offre.
4. Autres informations4.2 Conditions générales- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
4.3 Visite des lieux
- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
4.4 Exigences fondamentales
- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
4.6 Autres indications- Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.
4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|