Appel d'offres

Date de publication Simap: 17.12.2018

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Bex
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Bex
Service technique,  à l'attention de Christian Bridevaux, Rue Centrale 1,  1880  Bex,  Suisse,  E-mail:  technique@bex.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

14.01.2019

Remarques: Uniquement par écrit (adresse point 1.1) ou directement sur SIMAP.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 31.01.2019 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent parvenir à la date et heure ci-dessus dernier délai, avec la mention "soumission Génie civil - Solalex / Bex - Ne pas ouvrir".
La date du timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

31.01.2019, Heure:  14:00, Lieu:  Service technique, Commune de Bex, Remarques:  Ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Aménagement Solalex - Benjamine / Bex - travaux de génie civil

2.3 Référence / numéro de projet

37 / CG

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place

2.6 Objet et étendue du marché

Fouilles pour canalisation, collecteur EU étanche, pose de conduites d'eau potable par entreprise d'appareillage, pose de citerne pour EU, construction d'ouvrages en béton.

2.7 Lieu de l'exécution

Solalex / Bex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

16 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

16 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Les travaux peuvent être réalisés du mois de mai au mois de novembre. la durée prévue des travaux est donc répartie sur 2019 et 2020.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.