Ausschreibung

Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt

  SG  11.02.2019
Publikationsdatum Simap: 11.02.2019

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde Walenstadt
Beschaffungsstelle/Organisator: Politische Gemeinde Walenstadt, Bahnhofstrasse 19,  8880  Walenstadt,  Schweiz,  Telefon:  081 720 25 25,  E-Mail:  info@walenstadt.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken

Politische Gemeinde Walenstadt,  zu Hdn. von Vermerk "Submission Architekturdienstleistung Erweiterung Obstadtschulhaus", Bahnhofstrasse 19,  8880  Walenstadt,  Schweiz,  Telefon:  081 720 25 25,  E-Mail:  info@walenstadt.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes

Datum: 26.04.2019, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Bei einer persönlichen Abgabe gilt das Abgabedatum während den Öffnungszeiten (Freitag: 07:00 - 14:00 durchgehend). Bei einer Einreichung per Post das Datum des Poststempels (A-Post) oder des Auftragsbelegs. Das Aufgabedatum muss ersichtlich (Lesbarkeit des Poststempels bzw. Auftragsbelegs) sein. Hierfür sind die Bieter verantwortlich. Eine Fristverlängerung ist ausgeschlossen. Es wird ein Eingangsprotokoll geführt.

1.5 Datum der Offertöffnung:

03.05.2019, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Gemeindeverwaltung Walenstadt

1.6 Art des Auftraggebers

Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart

Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart

Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich

Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung

Submission Architekturdienstleistung Erweiterung Obstadtschulhaus

2.4 Aufteilung in Lose?

Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:	71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros

Baukostenplannummer (BKP):

291 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Gemeinde Walenstadt als Bauherrin für die Erweiterung und den Umbau des Obstadtschulhauses einen erfahrenen und zuverlässigen Auftragnehmer für die Ausführungsplanung und die Bauleitung.
Ziel des Verfahrens ist die Evaluation eines Auftragnehmers, welcher für die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die Realisierung qualifiziert ist und diese in der geforderten Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie die Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben erfüllen kann.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Walenstadt

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.06.2019, Ende: 31.03.2021

Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen

Nein

2.10 Zuschlagskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein

2.13 Ausführungstermin

Beginn 03.06.2019 und Ende 31.03.2021

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine

3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes

6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen

unter www.simap.ch,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
Politische Gemeinde Walenstadt, Bahnhofstrasse 19,  8880  Walenstadt,  Schweiz,  URL http://www.walenstadt.ch/de/aktuelles/
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 11.02.2019  bis  26.04.2019
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Unterlagen Bauprojekt: sekretariat@stauffer-studach.ch

4. Andere Informationen

4.3 Begehungen

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons St.Gallen

4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien. Gegen Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen kann nicht rekurriert werden. Gerichtsstand ist St.Gallen, anwendbar ist schweizerisches Recht.
Aus wichtigen Gründen kann die Auftraggeberin das Verfahren jederzeit abbrechen oder wiederholen lassen (Art. 38 VöB).

Appels d'offres (résumé)

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Politische Gemeinde Walenstadt
Service organisateur/Entité organisatrice: Politische Gemeinde Walenstadt,  Bahnhofstrasse 19,  8880  Walenstadt,  Suisse,  Téléphone:  081 720 25 25,  E-mail:  info@walenstadt.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Nom: Politische Gemeinde Walenstadt,  Bahnhofstrasse 19,  8880  Walenstadt,  Suisse,  URL http://www.walenstadt.ch/de/aktuelles/

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché

Submission Architekturdienstleistung Erweiterung Obstadtschulhaus

2.2 Description détaillée des tâches

Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Gemeinde Walenstadt als Bauherrin für die Erweiterung und den Umbau des Obstadtschulhauses einen erfahrenen und zuverlässigen Auftragnehmer für die Ausführungsplanung und die Bauleitung.
Ziel des Verfahrens ist die Evaluation eines Auftragnehmers, welcher für die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die Realisierung qualifiziert ist und diese in der geforderten Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie die Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben erfüllen kann.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	71200000 - Services d'architecture

Baukostenplannummer (BKP):

291 - Architecte

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 26.04.2019