Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VS  15.02.2019
Date de publication Simap: 15.02.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: [Etat du Valais]
Service organisateur/Entité organisatrice: Electricité d'Emosson SA,  à l'attention de Patrick Monnay, Chemin du Gilloud 1 - CP 391,  1920  Martigny,  Suisse,  Téléphone:  0277202219,  Fax:  0277202277,  E-mail:  patrick.monnay@emosson.ch,  URL www.emosson.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

15.03.2019

Remarques: Seulement via email:patrick.monnay@emosson.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 17.05.2019 Heure: 14:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

22.05.2019, Heure:  14:00, Lieu:  Centrale de la Bâtiaz - Martigny

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Planification et exécution

2.2 Titre du projet du marché

Mise en peinture du puits des Esserts

2.3 Référence / numéro de projet

106369

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45442200 - Travaux d'application de revêtements anticorrosion

2.6 Objet et étendue du marché

Le puits blindé des Esserts conduit les eaux abrasives du Val Ferret vers la centrale de Vallorcine. L’eau circule à 8.5 m/s en régime maximal (27 m3/s) pour une section de 2 m de diamètre sur une longueur de 840m. Le puits blindé présente la particularité d’avoir son extrémité amont en Suisse (bassin des Esserts) et son extrémité aval en France (usine de Vallorcine). Les travaux concernent la réfection de la peinture anticorrosion du puits blindé. Après avoir procédé à la mise en place des installations de chantier et de la ventilation, celle-ci sera entièrement décapée puis remise en peinture (surface env. 5600m2) . Le puits blindé conduisant des eaux abrasives, les revêtements appliqués devront être résistants à l’abrasion et avoir une adhérence parfaite au support. Les travaux dans le puits auront lieu du 13.01.2020-10.04.2020 soit 13 semaines. Le montage et le repli des installations de chantier pourra se faire en dehors de cette période.

2.7 Lieu de l'exécution

Bassin des Essert - Centrale de Vallorcine - Electricité d'Emosson SA

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 13.01.2020, Fin: 14.04.2028

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Qualité économique de l'offre: Prix  Pondération 25% 
Qualité économique de l'offre: clarté - crédibilité  Pondération 5% 
Réf techniques: organisation du groupement  Pondération 5% 
Réf techniques: Références  Pondération 20% 
Réf techniques: Qualifications des personnes  Pondération 10% 
Qualité technique: organisation chantier  Pondération 25% 
Qualité technique: Qualité technique de l'offre  Pondération 10% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 13.01.2020 et fin 10.04.2020

Remarques: Cette période correspond aux travaux à l'intérieur du puits.
Le montage et le repli des installations de chantier pourront se faire en dehors de cette période. Les installations de chantier pourront être installées en automne, avant l'arrivée de la neige.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

voir les documents d'appel d'offres

3.2 Cautions/garanties

L’entrepreneur garantit que les peintures, appliquées sur les surfaces intérieures du puits blindé, du tronçon horizontal et du répartiteur pourront résister sans dommage aux conditions d’exploitation de l’ouvrage, aussi bien du point de vue de la corrosion que de l’abrasion.
La garantie anticorrosion s’étend à 6 ans puis 2 ans de façon régressive. Si des travaux doivent être effectués dans le cadre de la garantie, les mêmes conditions seront à prendre en compte pour ces travaux.
Une visite du puits avec le prestataire est à prévoir en 2021, 2023, 2026, 2028.
L’entrepreneur garantit également l'application des peintures dans les règles de l'art : pas de craquelures, cloques, décollements, farinage, frisage, drapage. Au bout de 8 ans, l’examen de la peinture devra être conforme Ri1 tel que défini dans la norme ISO 4628-3 correspondant à max. 0.05% d’aire rouillée.

L’essai de traction doit respecter une adhérence minimale de 4 MPa.

3.3 Conditions de paiement

voir les documents d'appel d'offres

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

25'000 CHF

3.5 Communauté de soumissionnaires

Les Communautés de Soumissionnaires sont admises. La forme devra être celle de la société simple (art. 530 CO) impliquant une entière solidarité entre les membres de la communauté. Le Pilote sera nommé.
Chaque membre de la communauté devra satisfaire aux conditions de participation.

3.6 Sous-traitance

Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l'offre.

3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants:
Conformément aux critères cités dans le cahiers des charges.

Références:
3 références dans une situation similaire (seules les références en Europe seront prises en considération): Références pour
- Logistique du chantier dans des conditions similaires (géographie des lieux, météo,…)
- Préparation du subjectile
- Application du produit
- Vitesse d'avancement (décapage - mise en peinture)
- Tenue des produits et durée de vie
- Avancement du chantier - garantie des délais

Qualité
Seuls les fournisseurs disposant d'un système qualité certifié ISO9001 seront admis

Environnement
Seuls les fournisseurs disposant d'un système qualité certifié ISO14001 seront admis

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 08.03.2019
Prix :   CHF 1'000.00
Conditions de paiement: Inscription pour obtenir les documents d'appel d'offre. Coûts: CHF 1'000 (Le montant sera remboursé après soumission d'une offre valide selon critère du point 3.7). Les coordonnées bancaires sont les suivantes: IBAN: CH90 0026 4264 6335 0301 D Electricité d'Emosson S.A. Centrale de la Bâtiaz 1920 Martigny

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 30.06.2020

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

à l'adresse suivante:
Patrick Monnay, Chemin de Gilloud 1 - CP391,  1920  Martigny,  Suisse,  Téléphone:  0277202219,  E-mail:  patrick.monnay@emosson.ch
Dossier disponible à partir du: 15.02.2019  jusqu'au  08.03.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Les négociations tant sur le prix que sur les prestations sont interdites pendant et jusqu'à et y compris la décision d'adjudication.

4.7 Organe de publication officiel

Bulletin officiel du canton du Valais

4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.