Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  22.02.2019
Date de publication Simap: 22.02.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation Handicap Glâne
Service organisateur/Entité organisatrice: Fondation Handicap Glâne
Ateliers de la Glâne,  à l'attention de Jacques Chavaz, Route de l'Industrie 3,  1680  Romont,  Suisse,  E-mail:  j.chavaz@bluewin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Fondation Handicap Glâne
Ateliers de la Glâne,  à l'attention de Jacques Chavaz, Route de l'Industrie 3,  1680  Romont,  Suisse,  E-mail:  j.chavaz@bluewin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

25.03.2019

Remarques: Renseignements et questions uniquement par écrit sur le forum Simap ou par courriel à l'adresse suivante: etienne.dubois@atelier-mp.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 05.04.2019 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "FHG - 2730". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

08.04.2019, Heure:  12:30, Lieu:  1680 Romont, Remarques:  Ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Fondation Handicap Glâne (FHG) - Portes intérieures bois et cloisons de wc.

2.3 Référence / numéro de projet

FHG - CFC 273.0

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45421111 - Pose d'encadrements de portes

Code des frais de construction (CFC):

2730 - Portes intérieures

2.6 Objet et étendue du marché

Fourniture et pose de portes intérieures en bois, en applique; de portes coulissantes bois, de cloisons de wc avec portes intégrées.

2.7 Lieu de l'exécution

En Bouley 6-8-10 - 1680 Romont FR

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 27.05.2019, Fin: 27.09.2019

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Conformément aux conditions fixées dans l'appel d'offres, présentées sur un document distinct de l'appel d'offres.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 03.06.2019 et fin 27.09.2019

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 25.03.2019
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 22.02.2019  jusqu'au  25.03.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.4 Exigences fondamentales

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Glâne; rue du Château 108; 1680 Romont FR