Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  15.03.2019
Date de publication Simap: 15.03.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Estavayer
Service organisateur/Entité organisatrice: Bart & Buchhofer Architekten AG, Rue de l'Allée 11,  2503  Biel/Bienne,  Suisse,  Téléphone:  032 365 66 65,  E-mail:  office@bartbuchhofer.ch,  URL www.bartbuchhofer.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune d'Estavayer, Rue de l'Hôtel de Ville 11,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  026 664 80 00,  E-mail:  commune@estavayer.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

29.03.2019

Remarques: Seules les questions posées par écrit seront prises en considération. Elles peuvent être posées sur le site www.simap.ch.
Les réponses seront publiées le 05.04.2019 sur SIMAP.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 24.04.2019 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mentions "Nouvelle école du Sacré-Coeur" / "Nom de l'entreprise" / "CFC 23 Installations électriques" / "NE PAS OUVRIR".
Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

26.04.2019, Heure:  10:00, Lieu:  Estavayer-le-Lac, Remarques:  La séance d'ouverture n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Installations électriques

2.3 Référence / numéro de projet

CFC 23 Installations électriques

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

Catalogue des articles normalisés (CAN):	510 - Conditions générales, systèmes de support,
	520 - Conducteurs,
	540 - Appareils à courant fort,
	550 - Appareils à courant faible,
	580 - Parties d'installations

2.6 Objet et étendue du marché

Le Parc du Sacré-Coeur, avec son bâtiment historique représentatif, se trouve au sein d'un contexte hétéroclite avec la vieille ville et ses remparts, le quartier d'habitation du nord de la gare, la ligne CFF Payerne-Yverdon et une zone industrielle. Le bâtiment historique avec la chapelle ainsi que les composantes principales des aménagements extérieurs sont sous protection.
Le projet vise à préciser le caractère du parc, former des espaces extérieurs identitaires de qualité, affirmer la position du bâtiment historique dans le parc et organiser le nouveau volume bâti de manière à ce qu’il s’intègre harmonieusement dans le parc et en relation fonctionnelle avec le bâtiment historique. L'implantation du nouveau bâtiment scolaire vis-à-vis du bâtiment historique établit une nouvelle situation de cours et crée de nouvelles situations d'accès. Au total, 19 salles de classe ainsi que des locaux annexes seront réalisés.

2.7 Lieu de l'exécution

1470 Estavayer-le-Lac

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.06.2020, Fin: 30.10.2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: Conformément au calendrier annexé dans les documents

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions citées dans les documents

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions citées dans les documents

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions citées dans les documents

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans les documents

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans les documents

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 15.03.2019  jusqu'au  23.04.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg