Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR
15.03.2019 Date de publication Simap: 15.03.2019
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Estavayer
Service organisateur/Entité organisatrice: Bart & Buchhofer Architekten AG, Rue de l'Allée 11,
2503
Biel/Bienne,
Suisse,
Téléphone:
032 365 66 65,
E-mail:
office@bartbuchhofer.ch,
URL
www.bartbuchhofer.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante- Commune d'Estavayer, Rue de l'Hôtel de Ville 11,
1470
Estavayer-le-Lac,
Suisse,
Téléphone:
026 664 80 00,
E-mail:
commune@estavayer.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 29.03.2019
- Remarques: Seules les questions posées par écrit seront prises en considération. Elles peuvent être posées sur le site www.simap.ch.
Les réponses seront publiées le 05.04.2019 sur SIMAP.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 24.04.2019 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Sous pli fermé avec mentions "Nouvelle école du Sacré-Coeur" / "Nom de l'entreprise" / "CFC 244 Ventilation" / "NE PAS OUVRIR".
Le timbre postal ne fait pas foi.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 26.04.2019, Heure:
10:00, Lieu:
Estavayer-le-Lac, Remarques:
La séance d'ouverture n'est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Ventilation simple-flux
2.3 Référence / numéro de projet- CFC 244 Ventilation
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires |
Code des frais de construction (CFC): | 244 - Installations de ventilation et de conditionnement d'air |
2.6 Objet et étendue du marché
- Le Parc du Sacré-Coeur, avec son bâtiment historique représentatif, se trouve au sein d'un contexte hétéroclite avec la vieille ville et ses remparts, le quartier d'habitation du nord de la gare, la ligne CFF Payerne-Yverdon et une zone industrielle. Le bâtiment historique avec la chapelle ainsi que les composantes principales des aménagements extérieurs sont sous protection.
Le projet vise à préciser le caractère du parc, former des espaces extérieurs identitaires de qualité, affirmer la position du bâtiment historique dans le parc et organiser le nouveau volume bâti de manière à ce qu’il s’intègre harmonieusement dans le parc et en relation fonctionnelle avec le bâtiment historique. L'implantation du nouveau bâtiment scolaire vis-à-vis du bâtiment historique établit une nouvelle situation de cours et crée de nouvelles situations d'accès. Au total, 19 salles de classe ainsi que des locaux annexes seront réalisés.
2.7 Lieu de l'exécution- 1470 Estavayer-le-Lac
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 01.06.2020, Fin: 30.10.2020
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Remarques: Conformément au calendrier annexé dans les documents
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux conditions citées dans les documents
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux conditions citées dans les documents
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux conditions citées dans les documents
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions citées dans les documents
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions citées dans les documents
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 15.03.2019
jusqu'au
23.04.2019 Langues du dossier d´appel d´offres: Français Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit
4. Autres informations4.2 Conditions générales- Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux
- Aucune
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.7 Organe de publication officiel- Feuille officielle du canton de Fribourg
4.8 Indication des voies de recours- Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis ou de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac ou de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg
|