Appel d'offres

Date de publication Simap: 05.03.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Crassier
Service organisateur/Entité organisatrice: Mondada Frigerio Dupraz Architectes,  à l'attention de Frederico Santos, Rue de Bourg 20,  1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  0213237081,  Fax:  0213110139,  E-mail:  info@mfd-arch.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Crassier,  à l'attention de Madame Isabettini, Rue de la Tour 3,  1263  Crassier,  Suisse,  Téléphone:  0223671875,  E-mail:  commune@crassier.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.03.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 10.04.2019 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

11.04.2019, Lieu:  Commune de Crassier

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux de chauffage, sondes géothermie et ventilation

2.3 Référence / numéro de projet

013_04

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):	242 - Installations de chauffage,
	243 - Distribution de chaleur (Obsolète),
	244 - Installations de ventilation et de conditionnement d'air,
	248 - Automatismes du bâtiment

2.6 Objet et étendue du marché

production chaud-froid PAC et ECS
distribution de chaleur, chauffage sol
extractions et aérations
ventilations

2.7 Lieu de l'exécution

Crassier

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.06.2019, Fin: 30.11.2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 70 
Références  Pondération 20 
Organisation pour exécution du marché  Pondération 10 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

Remarques: A la fin du document "série de prix", le soumissionnaire est libre de proposer du matériel différent (respectant les performances et caractéristiques) en indiquant les plus ou moins-values correspondantes.

2.13 Délai d'exécution

Début 17.06.2019 et fin 02.10.2020

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 10.04.2020

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Mondada Frigerio Dupraz Architectes,  à l'attention de Frederico Santos, Rue de Bourg 20,  1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  0213237081,  Fax:  0213110139,  E-mail:  info@mfd-arch.ch
Dossier disponible à partir du: 05.03.2019  jusqu'au  09.04.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.