Appel d'offres

Date de publication Simap: 25.04.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: MVR - Transports Montreux-Vevey-Riviera SA
Service organisateur/Entité organisatrice: MVR - Transports Montreux-Vevey-Riviera SA
Infrastructure - Projet,  à l'attention de Laurent Masson, Rue de la Gare 22,  1820  Montreux,  Suisse,  E-mail:  l.masson@mob.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

15.05.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 03.06.2019 Heure: 10:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

03.06.2019, Heure:  11:00, Lieu:  Montreux

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

MVR - RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE CONTACT ENTRE CAUX ET PACCOT

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	34632300 - Installations électriques de chemin de fer

2.6 Objet et étendue du marché

Renouvellement de ligne de contact 900VDC, chemin de fer 800mm à crémaillère entre les gares de Caux (1000msm) et Le Paccot (1434msm)

2.7 Lieu de l'exécution

Caux/Montreux

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.07.2019, Fin: 30.09.2021

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.07.2019 et fin 30.09.2021

Remarques: Projet d'exécution en 2019, travaux en 2021

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.