Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  10.05.2019
Date de publication Simap: 10.05.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge)
Service organisateur/Entité organisatrice: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge),  à l'attention de Karine Favre, Secrétariat AIS Case postale 648,  1630  Bulle 1,  Suisse,  E-mail:  gestion.ais@bluewin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

07.06.2019

Remarques: Les questions doivent être posées à l'écrit uniquement et adressées à l'adresse suivante : pierre.andrieu@poyry.com avec copie à gestion.ais@bluewin.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 24.06.2019 Heure: 14:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être envoyée sous enveloppe scellée avec la mention

« STEP de Vuippens – Offre génie civil N°101 – Ne pas ouvrir »

Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

24.06.2019, Heure:  16:00, Lieu:  STEP de Vuippens, Remarques:  Ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

STEP de Vuippens - Traitement des boues Marché 101 : Marché de travaux - Génie Civil - Béton Armé

2.3 Référence / numéro de projet

101

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées,
	45232422 - Station de traitement des boues,
	45252000 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d'épuration et d'usines d'incinération des ordures ménagères,
	45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration,
	45253700 - Travaux de construction d'installations de digestion

2.6 Objet et étendue du marché

Les travaux d'agrandissement de la station d'épuration consistent principalement en la construction des éléments suivants :

Principaux bâtiments et ouvrages (construction)

3 Digesteurs d’environ 1'500 m3
1 Bâtiment technique associé ( Niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage)
1 Galerie souterraine
1 Canalisation d’arrivée des eaux
1 Piège à gravier

Principaux ouvrages (démolition)

1 Stockeur à boues (d’environ 1'700 m3)

2.7 Lieu de l'exécution

Route du Gérignoz 2, 1633 Vuippens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.08.2019, Fin: 30.11.2021

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.08.2019 et fin 30.11.2021

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 31.05.2019
Prix :   CHF 0.00
Conditions de paiement: Gratuit

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

à l'adresse suivante:
Pöyry Suisse SA,  à l'attention de M. Pierre Andrieu, Rue des Moulins 12,  1800  Vevey,  Suisse,  E-mail:  pierre.andrieu@poyry.com
Dossier disponible à partir du: 10.05.2019  jusqu'au  31.05.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Envoi électronique uniquement - Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.