Appel d'offres

Date de publication Simap: 25.04.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: TRAVYS SA
Service organisateur/Entité organisatrice: TRAVYS SA,  à l'attention de Eric Zahnd, Quai de la Thièle 32,  1401  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  Téléphone:  +41 24 424 10 70,  E-mail:  info@travys.ch,  URL www.travys.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

10.05.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 05.06.2019 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

06.06.2019, Heure:  15:30, Remarques:  Ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Trois-Villes - Infrastructures IS

2.3 Référence / numéro de projet

51706003 – GC Câbles TRVI

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction,
	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché

Création d'une nouvelle infrastructure GC pour le renouvellement des installations de sécurité du km 18.280 au km 20.000 de la ligne Yverdon - Sainte-Croix
ml de caniveaux préfabriqués à démolir : ~1565m
ml de caniveaux préfabriqués à construire : ~2'895m
Nombre de chambres préfabriquées à poser : 24 pce
Nombre de traversées sous voies : 8pce

2.7 Lieu de l'exécution

Communes de Baulmes et Vuiteboeuf

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 08.07.2019 et fin 23.08.2019

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.