Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  24.05.2019
Date de publication Simap: 24.05.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'Edilité
Service d'urbanisme et d'architecture,  à l'attention de Christophe Borne, Rte Joseph-Piller 7,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +4126 351 75 04,  Fax:  +4126 351 75 19,  E-mail:  christophe.borne@ville-fr.ch,  URL https://www.ville-fribourg.ch/urbanisme-architecture

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

05.06.2019

Remarques: Les questions doivent être posées directement sur le site SIMAP.CH. Elles devront être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 03.07.2019 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Support papier, en 1 exemplaire, sous pli fermé avec mention "Transformation et rénovation du bâtiment Jolimont 1905 - nom du marché - NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

04.07.2019, Lieu:  Edilité, Ville de Fribourg, Remarques:  L'adjudicateur ne procédera pas à une ouverture publique des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

CO de Jolimont, Fribourg Transformation et rénovation du bâtiment de 1905 Démolition et reconstruction du bâtiment de liaison

2.3 Référence / numéro de projet

273.0 PORTES INTÉRIEURES EN BOIS

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	44220000 - Menuiserie pour la construction,
	45421000 - Travaux de menuiserie,
	44221200 - Portes

Code des frais de construction (CFC):	273 - Menuiserie,
	2730 - Portes intérieures

Catalogue des articles normalisés (CAN):	620 - Menuisierie,
	381 - Construction en bois: Portes,
	380 - Portes

2.6 Objet et étendue du marché

Cycle d'orientation de Jolimont à Fribourg. Transformation et rénovation du bâtiment de 1905 et démolition et reconstruction du bâtiment de liaison.

2.7 Lieu de l'exécution

CO de Jolimont
Rue des Écoles 11
1700 Fribourg

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.07.2019, Fin: 31.08.2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Offre financière  Pondération 60% 
Références d'objets similaires  Pondération 16% 
Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 16% 
Organisation de l'entreprise  Pondération 8% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Uniquement en complément de l'offre de base

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: Selon planning d'intention
Début général des travaux: avril 2019
Phase 1: mai 2019 à février 2020
Phase 2: février 2020 à octobre 2020

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.