Bando di concorso

Data della pubblicazione Simap: 16.09.2019

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: UFCL
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
Gestione dei progetti III,  all'attenzione di Servizio di bandi pubblici, Fellerstrasse 21,  3003  Berna,  Svizzera,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
Servizio di bandi pubblici,  all'attenzione di (b704-7) UFSPO Ampliamento Centro Sportivo Tenero (CST) 4° tappa – CCC 222/224, Fellerstrasse 21,  3003  Berna,  Svizzera,  Fax:  +41 58 463 26 98,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte

03.10.2019

Osservazioni: Eventuali domande in relazione al presente bando di concorso possono essere fatte pervenire in forma anonima all’apposito forum sul sito www.simap.ch. Le domande pervenute dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione. Le risposte saranno pubblicate nell’apposito forum sul sito www.simap.ch, al riguardo gli offerenti vengono informati via e-mail.

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte

Data: 28.10.2019 Ora: 23:55, Termini specifici e requisiti formali:  (data del timbro postale)
Avvertenza riguardo all’inoltro delle offerte: luogo d’inoltro vedi cifra 1.2 sopracitata.
a)
In caso di consegna alla portineria dell’UFCL (da parte dell’offerente stesso o del corriere): l’offerta deve essere consegnata entro la suddetta data durante gli orari di apertura della portineria, ovvero tra le ore 07.30 e le 12.00 e tra le ore 13.00 e le 16.00, dietro rilascio di una conferma di ricevimento dell’UFCL.
b)
In caso di invio per posta: per il rispetto del termine è determinante il timbro postale o la ricevuta con il codice a barre di un ufficio postale svizzero o estero riconosciuto a livello statale (le affrancature aziendali non valgono come timbro postale). In caso di invio tramite affrancatura WebStamp, spetta all’offerente la prova che l’offerta sia stata presentata nei termini previsti.
c)
In caso di consegna dell’offerta a una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera all’estero: gli offerenti stranieri possono inoltrare la loro offerta entro la suddetta data negli orari di apertura della rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera nel loro Paese dietro rilascio di una conferma di ricevimento della stessa. Sono tenuti a trasmettere per fax o e-mail (si veda il n. 1.2) al servizio d’acquisto la conferma di ricevimento della rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi entro il termine di consegna.

- L’offerente deve in ogni caso dimostrare la tempestività dell’inoltro dell’offerta.
- Le offerte inoltrate in ritardo non possono essere tenute in considerazione e vengono rispedite al mittente.
- L’offerente deve in ogni caso dimostrare la tempestività dell’inoltro dell’offerta. L’offerta e tutti i documenti giustificativi richiesti sono presi in considerazione nella valutazione soltanto se sono completi, firmati e presentati entro il termine.

1.5 Data di apertura delle offerte:

01.11.2019, Osservazioni:  L’apertura delle offerte e il relativo verbale non sono pubblici.

1.6 Tipo di committente

Confederazione (Amministrazione federale centrale)

1.7 Tipo di procedura

Procedura aperta

1.8 Tipo di commessa

Commessa edile

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali

Sì

2. Oggetto della commessa

2.1 Tipo del contratto di costruzione

Esecuzione

2.2 Titolo dell'avviso di gara

(b704-7) UFSPO, 4a tappa dell’ampliamento del Centro Sportivo Tenero (CST) con la costruzione di una palestra, il completamento del campeggio e l’ampliamento del parcheggio. CCC 222/224

2.3 No. di riferimento / No. del progetto

(b704-7) 620.000

2.4 Ripartizione in lotti?

No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

CPV:	45000000 - Lavori di costruzione

Codice dei costi di costruzione (CCC):	222 - Opere da lattoniere,
	224 - Coperture di tetti,
	2241 - Impermeabilizzazione di tetti piani,
	2243 - Vetrate in tetti piani

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN):	111 - Lavori a regia,
	351 - Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline,
	364 - Impermeabilizzazione di tetti piani,
	365 - Elementi vetrati per tetti

2.6 Oggetto e entità della commessa

La 4a tappa del CST, prevede la realizzazione di una palestra, il completamento del campeggio e l’ampliamento del parcheggio. Il presente bando di gara ha per oggetto la realizzazione dei lavori da impermeabilizzatore e da lattoniere relativi all’edificio palestra.

Quantitativi principali indicativi:
CCC 222 Opere da lattoniere:
- CPN 351 Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline

CCC 224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani:
- CPN 364 Impermeabilizzazione di tetti piani

CCC 224.3 Vetrate in tetti piani:
- CPN 365 Elementi vetrati per tetti

CCC 224.4 Impianto anticaduta permanente
- CPN 367 Dispositivi anticaduta per manutenzione su tetti

Ulteriori informazioni sono riportate al punto 4.5 della pubblicazione Simap

2.7 Luogo di esecuzione

Comune di Tenero, Via alle Brere 10, CH - 6598 Tenero-Contra

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

8 mesi dopo la sottoscrizione del contratto

La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni

No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione

CA1 Prezzo (IVA esclusa) 
- CA1.1 Elenco delle prestazioni (Doc. 4.1)  Ponderazione 50% 
- CA1.2 Contratto di manutenzione ordinaria (Doc. 4.2)  Ponderazione 10% 
CA2 Qualifiche dell’impresa 
- CA2.1 Referenza n°1 CCC 222  Ponderazione 20% 
- CA2.2 Referenza n°1 CCC 224  Ponderazione 20% 
I criteri di aggiudicazione dettagliati si trovano nel documento "Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione di prestazioni da mandatario", inferiore cfr. n. 3.8. 

2.11 Sono ammesse delle varianti?

No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?

No

2.13 Termine d'esecuzione

Osservazioni: Termine di esecuzione:
- Inizio dei lavori: 30.10.2020
- Termine dei lavori: 30.04.2021

3. Condizioni

3.1 Condizioni di partecipazione

senza indicazioni

3.2 Cauzioni / Garanzie

Secondo il numero 5 del previsto documento contrattuale «Contratto di appalto».

3.3 Condizioni di pagamento

Secondo il numero 4 del previsto documento contrattuale «Contratto di appalto».

3.4 Costi inclusi

I prezzi offerti devono includere tutti gli elementi di costo come spese di trasporto, costi di assicurazione e di ispezione, imposte e tasse doganali nonché altre tasse d’importazione.

3.5 Consorzio di offerenti

Ammessi. Se partecipa alla procedura come consorzio di offerenti, l’offerente deve designare un socio che assume la direzione (supplenza, coordinamento). L’offerente deve elencare tutte le persone coinvolte e i loro ruoli (funzione/responsabilità).

3.6 Subappaltatore

Ammessi. È consentito ricorrere a subappaltatori per max. il 50% delle prestazioni. I subappaltatori devono essere elencati nella documentazione relativa all’offerta (Doc. n. 5.4). Devono essere elencate tutte le imprese coinvolte e i loro ruoli (funzione/responsabilità). I subappaltatori non possono subappaltare a loro volta.

3.7 Criteri d'idoneità

in base ai seguenti criteri:
Tutte le ditte che dispongono di sufficienti competenze economica / finanziaria e tecniche e che sono in grado di presentare le seguenti prove richieste (vedi punto 3.8) sono invitate a inoltrare un’offerta in CHF.

3.8 Prove, certificati richiesti

in base alle prove/certificati seguenti:
Le prove dell’idoneità tecnica, economica e finanziaria indicate di seguito, eccetto i documenti elencati al punto CdI2, devono essere fornite insieme con l’offerta, diversamente questa non può essere presa in considerazione.

CdI1 Idoneità tecnica:
- CdI1.1 Esperienza/referenze dell’impresa:
Una referenze (referenza N°1 - CCC 224) per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione con manti TPO.
Una referenze (referenza N°1 - CCC 222) per la realizzazione di opere da lattoniere.
Per queste indicazioni va utilizzato il modulo 3 nell’offerta (vedi Doc. n° 1.3).
Nella valutazione dell‘idoneità, ciascuna referenza è considerata paragonabile se adempie a tutte le seguenti condizioni:
a) Importo contrattuale dell’oggetto di referenza riferito al capitolo CCC 222 (Opere da lattoniere) almeno ca. CHF 70'000.- (IVA INCLUSA);
b) Importo contrattuale dell'oggetto di referenza riferito al capitolo CCC 224 (Coperture di tetti) per impermeabilizzazione con manti TPO: almeno ca. CHF 200'000.- (IVA INCLUSA);
c) Le prestazioni devono essere state interamente ultimate ed eseguite negli ultimi 10 anni.
In caso di impresa offerente singola, ciascuna referenza deve essere stata eseguita in proprio oppure in un consorzio in cui l'impresa offerente era capofila. In caso di offerta da parte di un consorzio, la referenza deve essere eseguita in proprio dall’impresa capofila oppure da un consorzio in cui la capofila del consorzio offerente era anche allora capofila.
Le referenze dell’impresa vengono anche utilizzate per la valutazione del criterio di aggiudicazione CA2.

- CdI1.2 Disponibilità della persona chiave:
Disponibilità minima del capocantiere 100% durante tutta l’esecuzione dei lavori da impermeabilizzatore e da lattoniere. Per la conferma della disponibilità della persona chiave va utilizzato il modulo 4 nell’offerta (vedi Doc. n° 1.3).

CdI-2 Idoneità economica e finanziaria
Documenti giustificativi che nella procedura libera l’offerente deve presentare su richiesta del committente dopo l’inoltro dell’offerta e prima dell’aggiudicazione.
- Estratto autenticato attuale del registro delle esecuzioni (con data non anteriore a tre mesi).
- Attestati di assicurazione validi o dichiarazione d’intenti con cui l’impresa di assicurazione conferma, in caso di conclusione del contratto, di voler stipulare un’assicurazione di responsabilità civile aziendale con l’imprenditore o la comunità di lavoro.

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

Spese: nessuna

3.10 Lingue

Lingue dell´offerta: Italiano

3.11 Validità dell'offerta

180 Giorni dal termine per la presentazione delle offerte

3.12 Ottenimento dei documenti di gara

sotto www.simap.ch
Documenti di gara disponibili dal: 16.09.2019
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: La documentazione del bando concernente il citato progetto è disponibile anche sulla piatta-forma www.simap.ch seguendo il seguente percorso: Procedure in corso > Confederazione > Bandi di concorso.
Per accedere alla documentazione bisogna però dapprima registrarsi. Dopo aver effettuato il login con i dati (nome utente e password) ricevuti per e-mail, è possibile scaricare i documenti desiderati.

4. Altre informazioni

4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

nessuna

4.2 Condizioni di contratto

Secondo il numero 2 del previsto documento contrattuale «Contratto di appalto».

4.3 Sopralluogo tecnico

Restano riservate. Il committente si riserva in particolare il diritto di richiedere offerte forfettarie o globali nell’ambito di trattative successive.

4.4 Requisiti fondamentali

La committente aggiudica commesse per prestazioni in Svizzera solo ad offerenti che garantiscano l'osservanza delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro per lavoratori e lavoratrici come pure l'uguaglianza di salario per l'uomo e la donna.
Se la prestazione è fornita all’estero, l’offerente deve almeno garantire l’osservanza degli accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro di cui all’allegato 2a dell’ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

4.6 Altre indicazioni

1. Sono fatte salve la maturità del progetto di acquisto e la disponibilità dei crediti.

2. Sopralluogo: Non è previsto alcun sopralluogo.
L’offerente è invitato a prendere visione delle condizioni locali. L’imprenditore non potrà far valere, per rivendicazione alcuna, l’impossibilità di accedere alle aree di cantiere durante la preparazione dell’offerta.

3. Commesse successive: In base all’articolo 13 capoverso 1 lettera h OAPub il committente si riserva il diritto di aggiudicare mediante trattativa privata una nuova commessa edile che si riferisce alla commessa di base definita nel presente documento.

4. Le informazioni sui progetti realizzati dall’offerente per conto della Confederazione sono ammesse solo previo consenso scritto a fornire le informazioni da parte delle persone di riferimento indicate.

5. Integrazione al punto 2. 6 Descrizione dettagliata dei progetto:
Quantitativi principali indicativi:
CCC 222 Opere da lattoniere:
- Canali di gronda incassati in lamiera zincata rivestite con manto sintetico: 25 m
- Lamiere di bordo in lamiera zincata rivestite con manto sintetico: 525 m
- Raccordi verticali a testate con prodotto sintetico fluido: 40 m
- Bande di dilatazione in Matt-Plus: 375 m
- Copertine di muri in Matt-Plus: 1'130 m
- Strisce di aggancio in lamiera di acciaio zincata e verniciata: 715 m
- Strato di separazione bituminoso: 35 m2
CCC 224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani:
- Strato di freno vapore: 4’325 m2
- Strato termoisolante spess. 10 cm: 190 m2
- Strato termoisolante spess. 12 cm: 155 m2
- Strato termoisolante spess. 14 cm: 565 m2
- Strato termoisolante spess. 16 cm: 2'445 m2
- Strato termoisolante in pendenza spess. da 4 fino a 10 cm: 130 m2
- Strato termoisolante in pendenza spess. da 10 fino a 16 cm: 2’410 m2
- Strati di separazione, nontessuto di fibra sintetica: 4’695 m2
- Teli di materiale sintetico di tipo TPO: 5'120 m2
- Strato di ghiaia: 3'900 m2
CCC 224.3 Vetrate in tetti piani:
- Cupole 200x200 cm con tenda elettrica: 16 pz
- Cupole 220x220 cm per evacuazione fumi con tenda elettrica: 8 pz
- Cupola 120x120 cm per evacuazione fumi: 1 pz
CCC 224.4 Impianto anticaduta permanente
- Impianti di dispositivi anticaduta per manutenzione sui tetti: 1 pz

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

Simap: www.simap.ch

4.8 Rimedi giuridici

Contro la presente pubblicazione può essere interposto ricorso scritto (art. 30 LAPub) presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S.Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente pubblicazione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Appels d'offres (résumé)

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: OFCL
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Gestion de projets Suisse III Service des marchés publics, à l'attention de  (b704-7) OFSPO, Aménagement du centre sportif de Tenero (CST) 4e étape - CFC 222/224,  Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  Fax:  +41 58 463 26 98,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché

(b704-7) OFSPO, aménagement du centre sportif de Tenero (CST), 4e étape, avec construction d'un gymnase, achèvement du camping et agrandissement du parking. CFC 222/224

2.2 Description détaillée du projet

La 4e étape de l'aménagement du CST prévoit la construction d'un gymnase, l'achèvement du camping et l'agrandissement du parking. Le présent appel d'offres porte sur la réalisation des étanchéités et revêtements de toits plats et de la ferblanterie portant au gymnase.
Principaux indicateurs quantitatifs:
CFC 222 Ferblanterie:
- Gouttières encastrées en tôle galvanisée recouvertes de membrane synthétique: 25 m
- Larmiers en tôle galvanisée recouverts de membrane synthétique: 525 m
- Raccords verticaux à têtes avec produit synthétique fluide: 40 m
- Bandes de dilatation en Matt-Plus: 375 m
- Revêtements des murs en Matt-Plus: 1130 m
- Bandes de fixation en tôle d’acier galvanisé et verni: 715 m
- Couche de séparation bitumineuse: 35 m2
CFC 224.1 Etanchéités et revêtements de toits plats:
- Couche d'isolant hydrofuge: 4325 m2
- Couche d'isolant thermique épaisseur 10 cm: 190 m2
- Couche d'isolant thermique épaisseur 12 cm: 155 m2
- Couche d'isolant thermique épaisseur 14 cm: 565 m2
- Couche d'isolant thermique épaisseur 16 cm: 2445 m2
- Couche d'isolant thermique en pente épaisseur entre 4 et 10 cm: 130 m2
- Couche d'isolant thermique en pente épaisseur entre 10 et 16 cm: 2410 m2
- Couches de séparation en fibre synthétique non tissée: 4695 m2
- Tapis en matière synthétique de type TPO: 5120 m2
- Couche de gravier: 3900 m2
CFC 224.3 Vitrages de toits plats:
- Coupoles 200x200 cm avec store électrique: 16 pc
- Coupoles 220x220 cm pour évacuation de fumée avec store électrique: 8 pc
- Coupole 120x120 cm pour évacuation de fumée: 1 pc
CFC 224.4 Installation permanente d’une protection antichute
- Installation de dispositifs antichute pour la manutention sur les toits: 1 pc

Lieu de l’exécution: Commune de Tenero, Via alle Brere 10, CH - 6598 Tenero-Contra

Calendrier
Délais d’exécution des travaux
- Début des travaux: le 30.10.2020
- Achèvement des travaux: 30.04.2021

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Codice dei costi di costruzione (CCC):	222 - Ferblanterie,
	224 - Couverture,
	2241 - Couches d'étanchéité toitures plates,
	2243 - Vitrages de toits plats

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN):	111 - Travaux en régie,
	351 - Ferblanterie: Evacuation des eaux, profils et garnitures,
	364 - Toitures plates,
	365 - Eléments de vitrage préfabriqués, pour toitures

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 28.10.2019 Heure: 23:55
Remarques: - Exigences formelles: (date du timbre postal) Remarques sur le dépôt des offres: lieu de la remise de l’offre, voir chiffre 1.1 ci-dessus. a) Pour remise à la réception de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l'offre doit être remise au plus tard à la date ci-dessus, durant les heures d’ouverture de la réception (7:30 h - 12 h et 13 h - 16 h) contre un accusé de réception de l'OFCL. b) Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code à barres d’un office de poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. c) Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent remettre leur offre au plus tard à la date susmentionnée à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre un accusé de réception Ils ont l’obligation d’envoyer ce dernier par fax ou e-mail (voir chiffre 1.1 ci-dessus) au pouvoir adjudicateur au plus tard à la date limite de dépôt des offres. - Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il possède une preuve du fait qu'il a remis l’offre dans les délais. - Les offres remises après le délai ne pourront plus être prises en compte et seront renvoyées à l’expéditeur. - Les offres, accompagnées de toutes les preuves requises, ne sont évaluées que si elles sont complètes et signées et si elles ont été remises en temps utile. - Autres informations concernant l'obtention du dossier d'appel d'offres: vous avez la possibilité de télécharger les documents relatifs au présent appel d'offres sur la plateforme www.simap.ch, sous Procédures en cours puis Confédération, Appels d’offres. Pour ce faire, vous devez d'abord vous enregistrer sous le projet mentionné. Grâce à votre nom d'utilisateur et à votre mot de passe, qui vous est communiqué par courriel, vous pouvez ensuite télécharger les documents désirés. Délai souhaité pour poser des questions par écrit: jusqu'au 03.10.2019 Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel. - L'acquisition est subordonnée à la maturité du projet et à la disponibilité des crédits. - Visite des lieux: aucune visite des lieux n’est prévue. - Les soumissionnaires sont invités à examiner les particularités du site. L'entrepreneur ne peut nullement revendiquer l'impossibilité d'accéder aux aires de chantier pendant l'élaboration de l'offre. - Le maître de l'ouvrage se réserve notamment le droit de demander des offres forfaitaires ou globales complémentaires lors de négociations ultérieures. - Marchés subséquents: Se fondant sur l'art. 13, al. 1, let. h, OMP, l'adjudicateur se réserve le droit d'adjuger de nouveaux marchés de construction similaires, liés au marché de base visé dans le présent document, selon la procédure de gré à gré. - Les informations de référence sur des projets réalisés par le soumissionnaire pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de référence mentionnées ont, dans chaque cas, donné leur consentement écrit pour la fourniture de renseignements.