Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR
20.09.2019 Date de publication Simap: 20.09.2019
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association du Cycle d'Orientation des Communes du district de la Broye
Service organisateur/Entité organisatrice: Atelier Berchier Sàrl,
à l'attention de
Noam Berchier, Route de la Fonderie 6,
1700
Fribourg,
Suisse,
E-mail:
cugy-co@atelierberchier.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante- Association du Cycle d'Orientation des Communes du district de la Broye,
à l'attention de
Christophe Wyssbrod, Route de la Chapelle 33,
1470
Estavayer-le-Lac,
Suisse,
E-mail:
administration@co-estavayer.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 04.10.2019
- Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette même plate-forme jusqu'au 11.10.2019. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 31.10.2019 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Les offres pourront être déposées dès le 28.10.2019 jusqu'au 31.10.2019 à 12h00, dans les horaires suivants : 8h00-12h00 / 14h00-16h00. Seules les offres qui parviennent complètes et dans le délai requis seront prises en considération. Le cachet postal ne fait pas foi, il appartient aux soumissionnaires de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance de dépôt de son offre auprès de l'adjudicateur.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 31.10.2019, Remarques:
L'ouverture des offres n'est pas publique
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches communales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Construction d'un nouveau CO à Cugy
2.3 Référence / numéro de projet- CFC 224.1 / 224.3 / 222_Etanchéité - Ferblanterie
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45000000 - Travaux de construction, | | 45261410 - Travaux d'isolation de toiture, | | 45261420 - Travaux d'étanchéification |
Code des frais de construction (CFC): | 2241 - Couches d'étanchéité toitures plates,
| | 2243 - Vitrages de toits plats,
| | 222 - Ferblanterie |
2.6 Objet et étendue du marché
- Construction du nouveau Cycle d'orientation de la Broye
Etanchéité - Ferblanterie
2.7 Lieu de l'exécution- Cugy, Chemin de Vesin
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 8 mois depuis la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
- Remarques: Selon indications pièce n° 2 et 4
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- 8 mois depuis la signature du contrat
- Remarques: Début:
Fin:
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC
- Conformément aux critères cités dans les documents
4.2 Conditions générales- Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux
- Aucune
4.4 Exigences fondamentales
- Conformément aux critères cités dans les documents
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.7 Organe de publication officiel- Feuille officielle du canton de Fribourg
4.8 Indication des voies de recours- Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg, ou
de la Préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
|