Appel d'offres

Date de publication Simap: 10.08.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipalité de Veytaux
Service organisateur/Entité organisatrice: ARCHI-DT SA,  à l'attention de Mme Coi, Av. du Casino, 10,  1820  Montreux,  Suisse,  Téléphone:  0219612626,  E-mail:  info@archi-dt.com

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

ARCHI-DT SA,  à l'attention de Mme Coi, Av. du Casino, 10,  1820  Montreux,  Suisse,  Téléphone:  0219612626,  E-mail:  info@archi-dt.com

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

02.09.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 24.09.2019 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

30.09.2019, Heure:  13:30

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

CMG 2300 installations électriques

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

Construction d'un bâtiment multi-générationnel, d'un espace destiné aux sociétés locales et à la population.
Valeur du marché : env. 270'000.-

2.7 Lieu de l'exécution

Parcelle n°363 et 87
Rue du Tey, 1820 Veytaux

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

14 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

8 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 10.08.2019  jusqu'au  24.09.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.