Appel d'offres

Date de publication Simap: 07.10.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville d'Yverdon-les-Bains
Service organisateur/Entité organisatrice: Tech-Toit Sàrl,  à l'attention de Monsieur Fabio Ceccaroni, Sentier du Rosset 5 - Case postale,  1032  Romanel-sur-Lausanne,  Suisse,  E-mail:  fabio.ceccaroni@tech-toit.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Tech-Toit Sàrl,  à l'attention de Monsieur Fabio Ceccaroni, Sentier du Rosset 5,  1032  Romanel-sur-Lausanne,  Suisse,  E-mail:  fabio.ceccaroni@tech-toit.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.10.2019

Remarques: Il ne sera répondu qu'aux questions posées par écrit, en lien avec ce marché mis en concurrence, sur le site SIMAP.CH ou par e-mail à fabio.ceccaroni@tech-toit.ch. Il y sera répondu d'ici le 25 octobre 2019 via le site SIMAP.CH.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 18.11.2019 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Il appartient au soumissionnaire de toute mettre en œuvre pour respecter ce délai. Le cachet postal ne fait pas foi pour le respect du délai. Les offres arrivées en retard ne seront pas prises en considération et seront donc exclues d'office de la procédure.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

18.11.2019, Heure:  11:00, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique. Le procès-verbal peut être demandé par écrit à l'organisateur. Il ne sera transmis qu'une fois achevées toutes les démarches de clarification et les éventuelles auditions.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Rénovation du Collège Pestalozzi

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45261210 - Travaux de couverture

Code des frais de construction (CFC):	222 - Ferblanterie,
	224 - Couverture

2.6 Objet et étendue du marché

Voir le détail de la soumission.

2.7 Lieu de l'exécution

Rue Pestalozzi 2 à Yverdon-les-Bains.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 27.04.2020, Fin: 02.04.2021

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Oui

Description des options : Selon l'évolution des travaux, le Maître de l'ouvrage se réserve le droit d'appliquer l'article 8 du Règlement cantonal sur les marchés publics relatif à des adjudications complémentaires négociées de gré à gré pour des travaux imprévisibles ou en lien direct avec le présent marché.

2.10 Critères d'adjudication

Offre financière  Pondération 45% 
Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 30% 
Références du soumissionnaire  Pondération 20% 
Prise en considération des exigences du développement durable  Pondération 5% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

Remarques: Le cas échéant, elle ne sera pas prise en considération pour l'évaluation multicritères de l'offre. Toutefois, le Maître de l'ouvrage peut entrer en matière lors des discussions contractuelles, ceci sans engagement.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

Remarques: Le cas échéant, l'offre sera exclue de la procédure si elle ne permet pas une comparaison équitable et objective vis-à-vis des autres soumissionnaires. Le fait que l'entreprise propose une offre forfaitaire sans compléter toutes les positions de la soumission est un motif suffisant pour exclure l'offre. Le cas échéant, rien n'oblige l'adjudicateur à accepter le montant à forfait.

2.13 Délai d'exécution

Début 27.04.2020 et fin 02.04.2021

Remarques: Le montage des échafaudages sont de la responsabilité du Maître de l'ouvrage. Il sera monté d'ici le 24 avril 2020. Toutefois, l'entreprise adjudicataire du présent marché devra donner toutes les indications nécessaires à un montage optimal pour assurer des travaux de ferblanterie - couverture dans les règles de l'art.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Seules les entreprises suisses inscrites au registre du commerce dans le domaine du marché du présent appel d'offres, qui paient leurs charges sociales et fiscales, sont autorisées à participer au présent appel d'offres, ceci sous peine d'exclusion de la procédure.

3.2 Cautions/garanties

Des peines conventionnelles seront prévues dans le contrat en cas de non-respect par l'entreprise adjudicataire des conditions de travail suisses et vaudoises en particulier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise, mais limitée à deux entreprises en association (consortium). Le cas échéant, une des deux entreprises devra être désignée comme pilote du consortium et chaque entreprise devra répondre aux mêmes exigences de l'appel d'offres, y compris pour les références à fournir.

3.6 Sous-traitance

Admise uniquement pour les travaux sur ornements, ainsi que pour les prestations de levage, de transport des matériaux et d’évacuation des déchets. Le cas échéant, les entreprises sous-traitantes doivent être annoncés dans l’annexe R15. L’adjudicateur est en droit de réclamer également les attestations décrites dans les annexes P, au même titre que pour chaque entreprise soumissionnaire, ceci à tout moment, même après la signature du contrat.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 100.00
Conditions de paiement: Cet émolument ne sera réclamé qu'aux entreprises qui demandent le dossier d'appel d'offres par voie postale. Le cas échéant, il devra être versé à l’adresse de l’organisateur de l’appel d’offres, à savoir Tech-Toit Sàrl, Sentier du Rosset 5 à 1032 Romanel-sur-Lausanne, sur le compte n° C531 1205 2 de la banque BCV à Echallens, IBAN N° XXXXXXXXXXX. L'adjudicateur et l'organisateur de la procédure ne sont en aucun cas responsables d'une demande tardive du dossier et du délai nécessaire à son envoi.

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Tech-Toit Sàrl,  à l'attention de Monsieur Fabio Ceccaroni, Sentier du Rosset 5,  1032  Romanel-sur-Lausanne,  Suisse,  E-mail:  fabio.ceccaroni@tech-toit.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Il est recommandé aux entreprises de télécharger le dossier. Si le dossier est demandé par voie postale, voir l'exigence du paiement de l'émolument au point 3.11 ci-dessus et le fait qu'une adresse e-mail devra être communiquée à l'organisateur de la procédure.

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Contrat KBOB et conditions particulières du marché.

4.3 Visite des lieux

Jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, aucune négociation ne sera autorisée, tant sur les prix que sur les prestations.

4.4 Exigences fondamentales

Il n'est pas organisé de visite du site car il est accessible dans ses limites publiques externes.

4.6 Autres indications

Le marché d'échafaudages est adjugé séparément et sous la responsabilité du Maître de l'ouvrage.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.