Appel d'offres

Date de publication Simap: 11.10.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Bavois
Service organisateur/Entité organisatrice: DTP SA Bureau d'études,  à l'attention de Maurine Guichard, Rue des Terreaux 20,  1350  Orbe,  Suisse,  Téléphone:  024 442 92 92,  E-mail:  m.guichard@dtpsa.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

30.10.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 20.11.2019 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

21.11.2019

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

"RC 189 et 303" Route de Chavornay, Route d'Oulens et Route d'Orny Aménagements routiers, mise en séparatif et équipements

2.3 Référence / numéro de projet

14'126

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Aménagements des chaussées 8900 m2
Trottoir 430 ml
Pose enrobés 1300 tonnes
Pose services (EU/EC/EA/EP) 1700 ml
Fouille sur chaussée existante 190 ml
Pavage type T2 160 m2

2.7 Lieu de l'exécution

Commune de Bavois

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

12 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son règlement d'application (RMP) et des convontions collectives du Canton de Vaud.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 20.11.2019
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
DTP SA Bureau d'études,  à l'attention de Maurine Guichard, Rue des Terreaux 20,  1350  Orbe,  Suisse,  Téléphone:  024 442 92 92,  E-mail:  m.guichard@dtpsa.ch
Dossier disponible à partir du: 11.10.2019  jusqu'au  20.11.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.