Appel d'offres

Date de publication Simap: 18.10.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Entreprise de Correction Fluviale de Brinaz
Service organisateur/Entité organisatrice: Entreprise de Correction Fluviale de Brinaz,  à l'attention de Caroline Valeiras, Rue du Valentin 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  caroline.valeiras@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

04.11.2019

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 28.11.2019 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.11.2019

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Entreprise de Correction Fluviale de la Brinaz - lot médian Travaux de génie civil

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil,
	45223100 - Assemblage de structures en métal,
	45223000 - Travaux de construction d'ouvrages,
	45223500 - Structures en béton armé,
	45221111 - Travaux de construction de ponts routiers,
	45221113 - Travaux de construction de passerelles pour piétons,
	45221115 - Travaux de construction de ponts en acier,
	45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques,
	45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues,
	45246400 - Ouvrages de protection contre les inondations,
	45246200 - Travaux de protection des berges,
	45246100 - Construction de murs de rive

Code des frais de construction (CFC):	4010 - Installations de chantier,
	4011 - Terrassements,
	4110 - Installations de chantier,
	4112 - Consolidation de berges et de talus,
	4113 - Terrassements,
	4115 - Béton et béton armé,
	4116 - Maçonnerie,
	4117 - Travaux de remise en état,
	4132 - Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie,
	4133 - Construction métallique

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	171 - Pieux,
	172 - Etanchéité d'ouvrages enterrés et de ponts,
	211 - Fouilles et terrassements,
	213 - Travaux hydrauliques,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	281 - Dispositifs routiers de retenue,
	282 - Signalisation: Signaux routiers,
	241 - Constructions en béton coulé sur place,
	247 - Cintres et échafaudages pour ouvrages d'art,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	315 - Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie,
	164 - Tirants d'ancrage et parois clouées

2.6 Objet et étendue du marché

Aménagement de la Brinaz - élargissement du cours d'eau, reprise en sous-oeuvre sous ouvrage et réalisation de 2 nouveaux ponts.

2.7 Lieu de l'exécution

Montagny-près-Yverdon, Grandson, Valeyres-sous-Montagny

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 10.02.2020, Fin: 19.03.2021

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Economique  Pondération 50% 
Organisation pour l'exécution  Pondération 21% 
Qualités techniques  Pondération 18% 
Organisation de l'entreprise  Pondération 6% 
Références  Pondération 5% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 10.02.2020 et fin 19.03.2021

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.