Appel d'offres

Date de publication Simap: 14.11.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Hôpital Riviera-Chablais
Service organisateur/Entité organisatrice: Hôpital Riviera-Chablais,  à l'attention de Pierre Lagneau, Route du Vieux Séquoia 20,  1847  Rennaz,  Suisse,  E-mail:  pierre.lagneau@hopitalrivierachablais.ch,  URL www.hopitalrivierachablais.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

29.11.2019

Remarques: Les questions sont adressées exclusivement par la plateforme simap.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 06.12.2019 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent être remises sous format papier en un exemplaire et une copie sur clé USB au plus tard à l'échéance de la date et à l'adresse indiqués. Les offres sous format électronique comprendront la version PDF des documents papier ainsi que tous les fichiers de séries de prix de type "Excel" ou "SIA451" dûment complétés dans leur format natif. Les offres peuvent être transmises par la poste ou un transporteur tiers. Néanmoins, la responsabilité du respect du délai de rendu de l'offre incombe au soumissionnaire. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour des retards dus à des problèmes de livraison.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

06.12.2019, Lieu:  Rennaz

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Hôpital Riviera-Chablais - Transformation des sites de Monthey et de Vevey (Samaritain)

2.4 Marché divisé en lots?

Oui
Les offres sont possibles pour  un lot

Lot n°: 1

CPV:	45310000 - Travaux d'équipement électrique

Code des frais de construction (CFC):

231 - Equipements à courant fort

Brève description: HRC Monthey Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 1 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 2

CPV:	45310000 - Travaux d'équipement électrique

Code des frais de construction (CFC):

231 - Equipements à courant fort

Brève description: HRC Vevey Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 1 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45310000 - Travaux d'équipement électrique

Code des frais de construction (CFC):

231 - Equipements à courant fort

2.6 Objet et étendue du marché

Hôpital Riviera-Chablais - Transformation des sites de Monthey et de Vevey (Samaritain)

2.7 Lieu de l'exécution

Hôpital Riviera-Chablais Monthey
Hôpital Riviera-Chablais Vevey

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.