Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  29.11.2019
Date de publication Simap: 29.11.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association des communes de la Glâne pour le CO de Romont
Service organisateur/Entité organisatrice: Association des communes de la Glâne pour le CO de Romont,  à l'attention de Benoit Chobaz, Route d'Arruffens 17,  1680  Romont,  Suisse,  E-mail:  benoit.chobaz@co-glane.education

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

13.12.2019

Remarques: Les questions seront posées exclusivement au travers de la plateforme SIMAP

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 16.01.2020 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention:
" COG 12001 - CFC n°...... - Ne pas ouvrir".
Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

17.01.2020, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Transformation du cycle d'orientation de la Glâne

2.3 Référence / numéro de projet

COG 12001

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45214220 - Travaux de construction d'écoles secondaires,
	45100000 - Travaux de préparation de chantier

Code des frais de construction (CFC):	135 - Installations provisoires,
	1415 - Construction légère préfabriquée

2.6 Objet et étendue du marché

Installation et mise à disposition de pavillons provisoires durant les travaux de rénovation du Cycle d'Orientation de bulle

2.7 Lieu de l'exécution

Romont

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

40 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: Mise à disposition: février 2020

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 29.11.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès
auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1680 Romont