Appel d'offres

Date de publication Simap: 13.12.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Ecublens
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune d'Ecublens, Ch. des Esserts 5,  1024  Ecublens,  Suisse,  E-mail:  yolan.menoud@ecublens.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Jenzer + Partner AG, Heckenweg 3,  3270  Aarberg,  Suisse,  E-mail:  markus.gutknecht@jenzer-partner.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

19.12.2019

Remarques: Dans toute la mesure du possible, il y sera répondu dans les 5 jours. Les questions et les réponses seront listées et adressées à tous les concurrents.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 20.01.2020 Heure: 14:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le présent dossier d'appel d'offres dûment rempli, avec la mention sur l’enveloppe du mot-clé « Piscine Pluton ne pas ouvrir AO-25 » doit parvenir au plus tard le mardi 20 janvier 2020, 14:00 auprès de:

Jenzer+Partner AG
Heckenweg 3
3270 Aarberg

Le soumissionnaire est seul responsable de l'acheminement et du dépôt de son offre dans le délai et à l'endroit indiqués. Toute offre parvenant après ce délai est exclue.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

20.01.2020, Heure:  14:00, Lieu:  Commune d'Ecublens, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

CFC 25 Installations sanitaires - Piscine Pluton, 1024 Ecublens

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

25 - Installations sanitaires

2.6 Objet et étendue du marché

Nouvelles installations sanitaires pour l'assainissement du bâtiment Pluton à Ecublens.

2.7 Lieu de l'exécution

Ecublens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.06.2020

Remarques: Selon planning intentionnel de chantier annexé à l'appel d'offre.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Une visite obligatoire du site aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 19.12.2019
Prix: aucun
Conditions de paiement: Documents et plans en version pdf.

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 13.12.2019  jusqu'au  19.12.2019
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène -Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.