Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  VS  20.12.2019
Date de publication Simap: 20.12.2019

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association piscine de Monthey (APM)
Service organisateur/Entité organisatrice: Association piscine de Monthey (APM),  à l'attention de Charles Orlando, Av. de l'Europe 115,  1870  Monthey,  Suisse,  Téléphone:  079 212 32 17,  E-mail:  direction@piscinemonthey.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Jenzer+Partner AG,  à l'attention de Markus Gutknecht, Heckenweg 3,  3270  Aarberg,  Suisse,  E-mail:  markus.gutknecht@jenzer-partner.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

24.01.2020

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 12.02.2020 Heure: 14:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

18.02.2020, Heure:  10:00, Lieu:  Piscine de Monthey

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Assainissement de la piscine de Monthey

2.3 Référence / numéro de projet

857

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

Code des frais de construction (CFC):	113 - Assainissement de sites contaminés,
	251 - Appareils sanitaires courants,
	252 - Appareils sanitaires spéciaux,
	253 - Appareils d'alimentation et d'évacuation,
	254 - Tuyauterie sanitaire,
	255 - Isolations,
	256 - Unités avec installations sanitaires incorporées,
	259 - Divers,
	455 - Eau et gaz (raccordement au réseau)

2.6 Objet et étendue du marché

Assainissement de la piscine en plein air de la ville de Bulle.
Démolition des bassins existants, construction de nouveaux bassins avec revêtement inox.
Construction d'un nouveau bâtiment technique et transformation du bâtiment administratif et de vestiaires existants.

2.7 Lieu de l'exécution

Piscine de Monthey
Avenue de l'Europe 117
1870 Monthey 2

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.06.2020, Fin: 27.05.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.06.2020 et fin 27.05.2022

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l'offre.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
Conditions de paiement: aucun émolument si le dossier est téléchargé

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 20.12.2019  jusqu'au  14.01.2020
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Conformément aux conditions citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Bulletin officiel du canton du Valais

4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.