Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS
20.12.2019 Date de publication Simap: 20.12.2019
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association piscine de Monthey (APM)
Service organisateur/Entité organisatrice: Association piscine de Monthey (APM),
à l'attention de
Charles Orlando, Av. de l'Europe 115,
1870
Monthey,
Suisse,
Téléphone:
079 212 32 17,
E-mail:
direction@piscinemonthey.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante- Jenzer+Partner AG,
à l'attention de
Markus Gutknecht, Heckenweg 3,
3270
Aarberg,
Suisse,
E-mail:
markus.gutknecht@jenzer-partner.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 24.01.2020
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 12.02.2020 Heure: 14:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
La date du sceau postal fait foi.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 18.02.2020, Heure:
10:00, Lieu:
Piscine de Monthey
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches communales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Assainissement de la piscine de Monthey
2.3 Référence / numéro de projet- 857
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants |
Code des frais de construction (CFC): | 259 - Divers |
2.6 Objet et étendue du marché
- Installation d'un nouveau système de traitement de l'eau des bassins pour la piscine de Monthey.
Les installations de traitement d’eau seront installées dans le nouveau bâtiment technique.
2.7 Lieu de l'exécution- Piscine de Monthey
Avenue de l'Europe 117 1870 Monthey 2
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 24.08.2020, Fin: 27.05.2022
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 24.08.2020 et fin 27.05.2022
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux critères cités dans les documents
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux critères cités dans les documents
3.6 Sous-traitance- Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l'offre.
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
Conditions de paiement: aucun émolument si le dossier est téléchargé
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 20.12.2019
jusqu'au
14.01.2020 Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations4.2 Conditions générales- Conformément aux critères cités dans les documents
4.3 Visite des lieux
- Aucune
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.7 Organe de publication officiel- Bulletin officiel du canton du Valais
4.8 Indication des voies de recours- La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.
|