Appel d'offres- Date de publication Simap: 20.12.2019
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Hôpital Riviera-Chablais
Service organisateur/Entité organisatrice: Hôpital Riviera-Chablais,
à l'attention de
Pierre Lagneau, Route du Vieux Séquoia 20,
1847
Rennaz,
Suisse,
E-mail:
pierre.lagneau@hopitalrivierachablais.ch,
URL
www.hopitalrivierachablais.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 17.01.2020
- Remarques: Les questions sont adressées exclusivement par la plateforme simap.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 31.01.2020 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Les offres doivent être remises sous format papier en un exemplaire et une copie sur clé USB au plus tard à l'échéance de la date et à l'adresse indiqués. Les offres sous format électronique comprendront la version PDF des documents papier ainsi que tous les fichiers de séries de prix de type "Excel" ou "SIA451" dûment complétés dans leur format natif. Les offres peuvent être transmises par la poste ou un transporteur tiers. Néanmoins, la responsabilité du respect du délai de rendu de l'offre incombe au soumissionnaire. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour des retards dus à des problèmes de livraison.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 31.01.2020
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches cantonales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Hôpital Riviera-Chablais - Transformation des sites de Monthey et de Vevey (Samaritain)
2.4 Marché divisé en lots?-
Oui
Les offres sont possibles pour
un lot
CPV: | 45000000 - Travaux de construction |
Code des frais de construction (CFC): | 221 - Fenêtres, portes extérieures |
Brève description: Hôpital Riviera-Chablais – site de Monthey Dimension ou quantité: 700'000 CHF brut Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 1 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents |
CPV: | 45000000 - Travaux de construction |
Code des frais de construction (CFC): | 221 - Fenêtres, portes extérieures |
Brève description: Hôpital Riviera-Chablais – site de Vevey Dimension ou quantité: 400'000 CHF brut Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 1 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents |
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45000000 - Travaux de construction |
Code des frais de construction (CFC): | 221 - Fenêtres, portes extérieures |
2.6 Objet et étendue du marché
- Fenêtres et portes extérieures en métal léger
2.7 Lieu de l'exécution- Hôpital Riviera-Chablais – site de Monthey
Hôpital Riviera-Chablais – site de Vevey
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
- Remarques: Les offres complètes pour le lot 1 ou le lot 2 ou les 2 lots sont admises.
3. Conditions3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
- Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 27.01.2020
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|