Appel d'offres

Date de publication Simap: 24.01.2020

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemin de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, MultiProjet, Lausanne
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemin de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, MultiProjet, Lausanne,  à l'attention de Florian Lovato, Avenue de la Gare 43,  1003  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  florian.lovato@cff.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

I-ESP-EI-BPR-RWT,  à l'attention de Samuel Page, Avenue de la Gare 43,  1003  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  xi013@cff.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.02.2020

Remarques: Uniquement sur le forum simap.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 17.03.2020, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le timbre postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

20.03.2020, Lieu:  Lausanne, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux de construction GC

2.3 Référence / numéro de projet

1148728

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

2.6 Objet et étendue du marché

Gare de Cossonay-Penthalaz, Mise en conformité des accès aux trains et création d'un nouveau PI.

2.7 Lieu de l'exécution

Gare de Cossonay-Penthalaz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 03.08.2020, Fin: 29.12.2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 50% 
Qualification suffisante et plan d’engagement de chaque personne clé prévue.  Pondération 30% 
Logistique de chantier et déroulement des travaux  Pondération 10% 
Identification des principaux risques du projet  Pondération 5% 
Protection de l’environnement  Pondération 5% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 03.08.2020 et fin 29.12.2023

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Selon document d'appel d'offres.

3.2 Cautions/garanties

Selon document d'appel d'offres.

3.3 Conditions de paiement

Selon document d'appel d'offres.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon document d'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires

admise

3.6 Sous-traitance

Selon document d'appel d'offres.

3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants:
Q1: Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques

Q2: Rapport approprié entre la valeur du marché par an et le chiffre d’affaires annuel dans le domaine mis en soumission de l’entreprise concernée (à savoir la catégorie de construction en fonction du projet) (max. 30%)

Q3: Sûretés financières suffisantes

Q4: Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants:
J1.1: Au minimum 1 référence et au maximum 3 références de moins de 10 ans de réalisation de travaux similaires à ceux du présent marché construits sous exploitation ferroviaire et sous dispositif de sécurité, selon la réglementation RTE20100, présentant une complexité et des tâches comparables à celles du présent marché pour chacun des secteurs suivants :
PI voyageurs ;
quais ;
plateformes ferroviaires.
Pour chaque référence, l’entreprise précisera les éléments suivants :
Le maître de l’ouvrage ;
Le montant des travaux ;
La période de réalisation ;
La personne de contact avec numéro de téléphone ;
Une description succincte des travaux ;
La nature de l’entreprise (entreprise unique, en consortium ou sous-traitant, tâches effectuées)
Plusieurs secteurs peuvent être justifiés dans le cadre du même projet. Les projets de référence doivent être terminés ou avoir été réalisés en grande partie.

J1.2: Au minimum 2 références et au maximum 3 références de moins de 10 ans, de réalisation de travaux spéciaux similaires à ceux du présent marché construits sous exploitation ferroviaire et sous dispositif de sécurité, selon la réglementation RTE20100, présentant une complexité et des tâches comparables à celles du présent marché pour chacun des secteurs suivants :
Travaux de pieux forés moulés dans le sol
Pour chaque référence, l’entreprise précisera les éléments suivants :
Le maître de l’ouvrage ;
Le montant des travaux ;
La période de réalisation ;
La personne de contact avec numéro de téléphone ;
Une description succincte des travaux ;
La nature de l’entreprise (entreprise unique, en consortium ou sous-traitant, tâches effectuées)
Plusieurs secteurs peuvent être justifiés dans le cadre du même projet. Les projets de référence doivent être terminés ou avoir été réalisés en grande partie.

J2: Déclaration du chiffre d’affaires des trois dernières années dans le(s) domaine(s) mis en soumission.

J3: Le soumissionnaire désigne les garants pour la garantie de bonne exécution prévue et confirme qu’il est en mesure de la fournir dans le mois suivant la décision d’adjudication conformément à l’ébauche du contrat d’entreprise.

J4: Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise, non certifié. (Pour les consortiums, la preuve ne doit être apportée que par l'entreprise pilote.)

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 17.03.2020
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 24.01.2020  jusqu'au  17.03.2020
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

selon document d'appel d'offres.

4.2 Conditions générales

selon document d'appel d'offres.

4.3 Visite des lieux

demeurent réservées

4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des soumissionnaires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et de l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

4.6 Autres indications

selon document d'appel d'offres.

4.8 Indication des voies de recours

Conformément aux art. 29 et 30 LMP, le présent avis (ou appel d’offres) peut être attaqué, dans un délai de 20 jours à
compter de sa publication, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de
recours, en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la
partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.