Zuschlag

Publikationsdatum Simap: 20.01.2020

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Ufficio federale delle strade USTRA
Beschaffungsstelle/Organisator: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
divisione Infrastruttura stradale Est,  zu Hdn. von "N13 EP11 – Los 22 Kuba Fundogn", Via C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Schweiz,  Telefon:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-Mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch

1.2 Art des Auftraggebers

Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

1.3 Verfahrensart

Offenes Verfahren

1.4 Auftragsart

Bauauftrag

1.5 Staatsvertragsbereich

Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Projekttitel der Beschaffung

N13 EP11 AS Avers – Bärenburg – AS Zillis, Baumeisterarbeiten Los 22 Kunstbauten Fundogn 2020/2021

2.2 Gemeinschaftsvokabular

CPV:	45233100 - Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

3. Zuschlagsentscheid

3.1 Zuschlagskriterien

Gemäss Ausschreibung

3.2 Berücksichtigte Anbieter

Name: Erni AG Bauunternehmung, Via Nova 68,  7017  Flims Dorf,  Schweiz
Preis (Gesamtpreis):  CHF 3'487'588.45 ohne MWSt.

3.3 Begründung des Zuschlagsentscheides

Begründung: Das Angebot der Erni AG ist in ihrer Gesamtheit das wirtschaftlich
günstigste Angebot. Das Angebot des Zuschlagsempfängers überzeugt insbesondere durch eine Bauphasenplanung mit
realistischen Ausführungsterminen und Berücksichtigung einer
entsprechenden Zeitreserve, eine gute Qualität und Plausibilität der Abbruch- und Lehrgerüstarbeiten mit einem projektbezogenen
Schalungs- und Logistikkonzept sowie gute Referenzen des
geforderten Schlüsselpersonals.

4. Andere Informationen

4.1 Ausschreibung

Publikation vom: 12.07.2019
im Publikationsorgan: www.simap.ch
Meldungsnummer 1086943

4.2 Datum des Zuschlags

Datum: 20.01.2020

4.3 Anzahl eingegangene Angebote

Anzahl Angebote: 4

4.4 Sonstige Angaben

ZUSCHLAGSKRITERIEN
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden:

ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 50%.

ZK2: BAUPROGRAMM (ABWEICHUNG DER BAUZEIT GEGENÜBER TERMINPLAN BAUHERR; GEWICHTUNG
15%, unterteilt in:
ZK2.1: Abweichung der Bauzeit gegenüber Termin Bauherr: Ende Bauphase 1, bereit für Umstellung Verkehr 2020, 21.08.2020 5%;
ZK2.2: Abweichung der Bauzeit gegenüber Termin Bauherr: Ende Bauphase 2, Bauende 2020, 13.11.2020 5%;
ZK2.3: Abweichung der Bauzeit gegenüber Termin Bauherr: Ende Bauphase 3, Bauende 2021, 22.10.2021 5%.

ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS UND DEN BAUABLÄUFEN; GEWICHTUNG 15%, unterteilt in:
ZK3.1: Plausibilität des Bauprogramms 5%;
ZK3.2: Qualität und Plausibilität der Bauabläufe 5%;
ZK3.3: Qualität und Plausibilität der Bauabläufe für Abbruch- und Lehrgerüstarbeiten 5%.

ZK4: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN; GEWICHTUNG 20%, unterteilt in:
ZK4.1: Technischer Bericht, QM-Konzept und Risikoanalyse 10%;
ZK4.2: Baustelleneinrichtung und Logistikkonzept 3%;
ZK4.3: Referenzprojekt und Lebenslauf Bauführe (Baustellenchef) 4%;
ZK4.4: Referenzprojekt und Lebenslauf Polier 3%.

PREISBEWERTUNG
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten
Angebot liegen, erhalten die Note 0.
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.

Bewertung ZK2.1, ZK2.2 (Bauprogramm) erfolgt je einzeln nach folgender Bewertungsmethode:
Note 0 = Bauprogramm Unternehmer 5 oder mehr Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr,
Note 1 = Bauprogramm Unternehmer 3 bis 4 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr,
Note 2 = Bauprogramm Unternehmer 1 bis 2 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr,
Note 3 = Bauprogramm Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr bis 2 Arbeitstage kürzer,
Note 4 = Bauprogramm Unternehmer 3 bis 10 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr,
Note 5 = Bauprogramm Unternehmer 11 oder mehr Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.

Bewertung ZK 2.3 (Bauprogramm) erfolgt je einzeln nach folgender Bewertungsmethode:
Note 0 = Bauprogramm Unternehmer 11 oder mehr Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr,
Note 1 = Bauprogramm Unternehmer 6 bis 10 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr,
Note 2 = Bauprogramm Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr,
Note 3 = Bauprogramm Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr bis 5 Arbeitstage kürzer,
Note 4 = Bauprogramm Unternehmer 6 bis 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr,
Note 5 = Bauprogramm Unternehmer 16 oder mehr Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.

Benotung der übrigen Zuschlagskriterien
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.

Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.

PUNKTBERECHNUNG:
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

4.5 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Publikation kann gemäss Art. 30 BöB innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.