Appel d'offres

Date de publication Simap: 21.01.2020

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipalité de Nyon
Service organisateur/Entité organisatrice: Service architecture et bâtiments de la Ville de Nyon,  à l'attention de Annette Besson, Place du Château 10 - CP 1112,  1260  Nyon,  Suisse,  Téléphone:  022 316 41 60,  E-mail:  annette.besson@nyon.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

24.02.2020

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 09.03.2020 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit parvenir au plus tard le : 9 mars 2020 à 11h00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

09.03.2020, Lieu:  Nyon, Remarques:  Le Maître d'ouvrage ne procédera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Aménagements extérieurs du Théâtre de l'Usine à Gaz

2.3 Référence / numéro de projet

UAGII-Amext

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

4 - Aménagements extérieurs

2.6 Objet et étendue du marché

Le projet veut renforcer l'aspect paysager sur sa frange ouest avec les jardins des villas en amont et au nord vers le cordon boisé, avec des plantations de bosquets devant les bureaux et de quelques arbres piqués entre le bâtiment et le cordon boisé. En aval, le traitement en gravillons stabilisé du nouveau square sur l'ancienne branche de route désaffectée est poursuivi sur l'ensemble de la nouvelle place jusqu'aux pieds des bâtiments qui la bordent. Afin d'amener du végétal dans cet espace minéral, ainsi qu'un peu d'ombre et de fraîcheur en été,le grand arbre de la Place est planté dans un îlot vert bordé de bancs pour les badauds. Un seul arbre, afin de ne pas empêcher l'organisation de quelques spectacles sur cette place en parallèle aux activités qui se déroulent dans les salles.

2.7 Lieu de l'exécution

Rue César Soulié / Rue de la Vy Creuse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

5 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

5 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Le planning prévisionnel est en annexe des conditions générales et particulières. Il est important de s'y référer afin de répondre à l'appel d'offre.

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.