Ausschreibung- Publikationsdatum Simap: 26.06.2020
1. Auftraggeber1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers- Bedarfsstelle/Vergabestelle: VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Beschaffungsstelle/Organisator: VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG,
zu Hdn. von
Guido Hirzel, Sägereistrasse 24,
8152
Glattbrugg,
Schweiz,
Telefon:
044 809 56 23,
E-Mail:
guido.hirzel@vbg.ch,
URL
www.vbg.ch
1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken- VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG,
zu Hdn. von
Guido Hirzel, Sägereistrasse 24,
8152
Glattbrugg,
Schweiz,
Telefon:
044 809 56 23,
E-Mail:
guido.hirzel@vbg.ch
1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen- 10.07.2020
- Bemerkungen: Die Fragen sind bis zum 10. Juli 2020 (16.00 Uhr) im SIMAP-Forum einzureichen. Die Fragenbeantwortung wird allen Bezügern der Submissionsunterlagen schriftlich via SIMAP und ohne Nennung der Fragesteller mitgeteilt. Der Versand erfolgt einmal (nicht laufend) bis zum 22. Juli 2020.
1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes- Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:
Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)
1.5 Datum der Offertöffnung:- 18.08.2020, Ort:
8152 Glattbrugg, Bemerkungen:
Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.
1.6 Art des Auftraggebers- Andere Träger kantonaler Aufgaben
1.7
Verfahrensart
-
Offenes Verfahren
1.8
Auftragsart
-
Dienstleistungsauftrag
1.9
Staatsvertragsbereich
-
Ja
2. Beschaffungsobjekt2.1 Dienstleistungskategorie CPC:-
[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung
2.2 Projekttitel der Beschaffung- Glattalbahn Etappe 2A / Planer Verkehrstechnik
2.4 Aufteilung in Lose?-
Nein
2.5 GemeinschaftsvokabularCPV: | 71322500 - Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen |
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags- - Übergeordnete Verkehrsführung (Projektleitung, Projektierung und Ausschreibung Verkehrs-, Lichtsignal- und Schrankenanlagen)
- Erarbeitung detaillierte Bau- und Verkehrsphasenpläne
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung- Perimeter Glattalbahn Etappe 2A, Region Kloten
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems- Beginn: 01.10.2020, Ende: 31.12.2028
-
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
-
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Verzögerungen im Projekt wird der Auftrag verlängert.
Der Anbieter sichert im Falle einer optionalen Erweiterung des Projektperimeters (Etappe 2B bis Bassersdorf) die Gültigkeit der Honoraransätze und Konditionen zu.
2.9 Optionen-
Nein
2.10 Zuschlagskriterien- Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
2.11 Werden Varianten zugelassen?-
Nein
2.12
Werden Teilangebote zugelassen?
-
Nein
2.13 Ausführungstermin- Beginn 01.10.2020 und Ende 31.12.2028
3. Bedingungen3.7 Eignungskriterien-
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise-
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9
Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
-
Kosten: Keine
3.10 Sprachen- Sprachen für Angebote: Deutsch
3.11 Gültigkeit des Angebotes- 12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote
3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen-
unter
www.simap.ch,
oder
zu beziehen von folgender Adresse: TBF + Partner AG, Bauherrenunterstützung GTB2A,
zu Hdn. von
Marianne Böller, Beckenhofstr. 35,
8042
Zürich,
Schweiz,
E-Mail:
boel@tbf.ch Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 26.06.2020
bis
18.08.2020 Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Der Teil 0 (exkl. Beilagen) ist auf www.simap.ch zugänglich. Die weiteren Unterlagen sind via E-Mail bei der Bauherrenunterstützung, Marianne Böller, TBF+Partner, boel@tbf.ch zu beziehen.
4. Andere Informationen4.3 Begehungen- Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung- Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Service organisateur/Entité organisatrice: VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG, à l'attention de Guido Hirzel,
Sägereistrasse 24,
8152
Glattbrugg,
Suisse,
Téléphone:
044 809 56 23,
E-mail:
guido.hirzel@vbg.ch,
URL
www.vbg.ch
1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch,
ou
à l'adresse suivante: Nom: TBF + Partner AG, Bauherrenunterstützung GTB2A, à l'attention de Marianne Böller,
Beckenhofstr. 35,
8042
Zürich,
Suisse,
E-mail:
boel@tbf.ch
2. Objet du marché2.1 Titre du projet du marché- Etape 2A du projet Glattalbahn / planificateur technique des transports
2.2 Description détaillée des tâches- - Gestion du trafic supérieure (gestion de projet : étude du projet et appel d’offres pour les installations de circulation, les feux de signalisation et les systèmes de barrières)
- Elaboration des plans de phases de construction et de phases de trafic détaillées
2.3 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 71322500 - Services de conception technique pour installations de transport |
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 18.08.2020 Heure: 12:00
Remarques: Il peut être recouru par écrit contre la présente publication, auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich, dans un délai de 10 jours comptés de la parution de la publication. Adresse pour le dépôt du recours: Tribunal administratif du canton de Zurich, Militärstrasse 36, case postale, 8090 Zurich. Le mémoire de recours doit être remis en double exemplaire; il doit comporter une requête dûment motivée. La décision contestée doit être jointe à l'envoi. Les moyens de preuve seront indiqués avec précision et, si possible, également joints à l'envoi.
|